隨着人們法律意識的加強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那麼大家知道合同的格式嗎？下面是小編爲大家收集的房屋合同8篇，歡迎閱讀與收藏。
房屋合同 篇1
委託人（甲方）：
居間人（乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，委託人與居間人在平等、自願的基礎上，就房屋租賃居間的有關事宜達成協議如下：
第一條委託事項 甲方委託乙方在委託期限內爲其居間尋找符合以下條件的房屋，並協助促成其與出租人簽訂房屋租賃合同： 坐落：____□；樓房爲___室___廳___衛□；平房爲___間□；無裝修□；一般裝修□；精裝修□；防盜門□；有線電視接口□；空調□；天然氣□；煤氣□；集中供暖□；土暖氣□；熱水器□；電話□；電視機□；電冰箱□；洗衣機□；上下水□；傢俱□____□；樓層：___□；結構：____□；朝向：____□；建築面積：_____平方米□；月租金標準：____元□；租期：____□；房屋用途：_____□； 房屋權屬：XXX__ 其他條件：XXX__ 乙方還應提供以下服務：XXX_____。
第二條委託期限 自XXX__年____月____日至XXX__年____月____日。 超過以上期限仍需要居間服務的，雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委託期限延長。
第三條現場看房 乙方應陪同甲方到房屋現場看房。 乙方應當製做看房的書面記錄，列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項。看房記錄需經甲方簽字確認，由雙方各執一份。 乙方爲甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的，甲方有權拒絕簽字並拒絕支付看房費。
第四條甲方義務
（一）應出示身份證XXX_等真實的身份資格證明；
（二）應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合；
（三）應對乙方提供的房屋資料保守祕密；
（四）不得在委託期限內及期限屆滿後____日內與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條乙方義務
（一）應出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明；
（二）應盡力完成甲方的委託事項，按照本合同
第一條甲方提出的條件爲甲方尋找房屋，將處理情況及時向甲方如實彙報，爲甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯絡、協助、撮合等服務，並促成甲方與出租人的房屋租賃合同成立；
（三）應保證爲甲方提供的房屋資料已經事先覈實，並且甲方滿足出租人提出的特別條件要求；
（四）不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益；
（五）對甲方的經濟情況、個人信息、商業祕密等保守祕密；
（六）應保證爲甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明；保證出租房屋產權明晰，不存在所有權糾紛或者其他權利糾紛；
（七）收取看房費、佣金、居間活動費用的，應向甲方開具合法、規範的收費票據；
（八）本合同簽訂後，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。
第六條委託事項的完成 完成委託事項是指完成本合同
第一條所列全部委託事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃合同，乙方僅爲甲方提供信息，或爲甲方看房並與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯絡、協助、撮合等服務的，均視爲委託事項未完成。
第七條費用與佣金
（一）看房費 看房費是指乙方陪同甲方到房屋現場看房實際發生的費用。 看房費用由甲方承擔。看房費用爲：每次____元。甲方可以一次性交納看房費用_____元，可看房_____次。 乙方完成委託事項的，甲方支付的看房費用費抵作佣金。
（二）佣金 佣金是指乙方完成委託事項後應得的報酬。 乙方完成委託事項的，甲方應按照實際月租金的___%向乙方支付佣金。 佣金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同後日內支付。 佣金的支付方式：現金□；支票□；____。 委託事項未完成或未在委託期限內完成的，乙方不得要求支付佣金。
（三）居間活動費用 居間活動費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用（不包括看房費、佣金）。 乙方完成委託事項的，居間活動費用由乙方承擔。 非因乙方故意或過失導致委託事項未完成或未在委託期限內完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲方支付上述費用的，應當如實列明，並出具相關票據，做出合理解釋。 除看房費、佣金和居間活動費用外，乙方不得向甲方收取其他任何費用（押金、信息費等）。
第八條轉委託 乙方將委託事項全部或部分轉委託給
第三人處理，應當事先徵得甲方的同意。
第九條本合同解除的條件 雙方可以以書面形式協商解除合同。
第十條違約責任
（一）甲方違反保密義務的，應按照_____標準支付違約金；
（二）在本合同
第四條約定的期限內，甲方與乙方介紹的出租人私下成交的，應按照XXX的標準支付違約金，乙方仍有權取得約定的佣金；
（三）甲方未如約支付看房費、佣金、居間活動費用的，應按照_____的標準支付違約金；
（四）乙方違反保密義務的，應按照_____標準支付違約金；
（五）乙方怠於履行盡力義務的'，不得向甲方要求支付看房費、佣金、居間活動費用；
（六）乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行爲的，除退還已收取的看房費、佣金、居間活動費用外，應按照_____標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
（七）乙方爲甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明，或所介紹房屋存在所有權糾紛或者其他任何權利瑕疵的，除退還已收取的看房費、佣金、居間活動費用外，應按照XXX標準支付違約金，甲方除按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
第十一條合同爭議的解決辦法 本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，按下列第___種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項
第十三條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。經雙方簽字蓋章後生效。
第十四條合同一經生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對合同內容進行變更或對未盡事項做出補充規定。變更或補充規定應當採取書面形式，與本合同具有同等效力。
第十五條本合同相關條款的約定是在不違背國家法律、法規和地方性法規的前提下做出的，如果國家法律、法規和地方性法規對委託人、居間人及出租人的資質、資格及其他有關方面有特別規定的，從其規定。
委託人（章：）
居間人（章）：
住所：
住所：
身份證號：
法定代表人：
法定代表人：
營業執照號碼：
營業執照號碼：
簽約代表：
委託代理人：
房地產經紀機構資質證書號碼：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
XX編碼；
XX編碼：
合同簽訂時間：
合同簽訂時間：
合同簽訂地點：
合同簽訂地點
房屋合同 篇2
民事起訴狀
原告：
註冊地
法定代表人：
電話：
被告：
地址：
電話：
訴訟請求：
1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；
2、請求法院判決被告支付違約金610元；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告於20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位於鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積爲96.6平方米的商品房，該房屋總價款爲：881049元，其中有首付款271049元，餘款610000元被告應在20xx年2月6日以商業貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期爲20xx年10月31日之前。合同簽訂後，被告僅支付首付款271049元。之後，被告以貸款沒有通過爲由，在合同約定的餘款交付日期到後，卻遲遲未能向原告支付610000元的餘款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定：“逾期90日後，出賣人有權解除合同，買受人按累計應付款的'0.1%向出賣人支付違約金。”
因此，原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，並要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
金水區區人民法院
河南省置業有限公司
二O**年月 日
房屋合同 篇3
出租方： 承租方： 中介方：
出租方：
承租方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方在自願、平等、互利的基礎上，經協商一致，爲明確雙方之間的權利義務關係，就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，訂立本合同。
一、房屋的座落、面積
1、甲方將其擁有的座落在太原市 出租給乙方使用。
2、出租房屋建築面積共。
二、租賃用途
1、甲方應向乙方出示該房屋的《房屋所有權證》或該房屋所有權的相關證明。
2、乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作爲 使用。
三、租賃期限
1、該房屋租賃期共 年月日至年月 日止。
2、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前一個月內書面通知甲方，經甲方同意後，重新簽訂租賃合同。
四、租金及支付方式
1、該房屋每月/年租金計人民幣元(大寫： )。
2、該房屋租金支付方式如下：
五、其它費用
乙方在租賃期內，實際使用的水、電、煤氣、電話費及其它相關發生費用，應自行負擔，按規定向甲方或有關部門交納。
七、轉租的規定
除甲、乙雙方在本合同補充條款中另有約定外，乙方在租賃期內，須事先徵得甲方的書面同意，方可將該房屋部分或全部轉租他人。
八、產權變更
1、如甲方按照法定程序將房屋所有權轉移給第三方時，在無約定的情況下，本合同對新的房屋所有權人繼續有效。
2、甲方出售房屋，須在三個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。
九、合同終止及解除的規定
1、租賃期滿後，乙方應在期滿後壹日內將承租的房屋及設施在正常狀態下交還甲方，如有留置的任何物品，在未取得甲方的諒解下，均視爲放棄，任憑甲方處置，乙方決無異議。
2、本合同一經雙方簽字後立即生效，未經雙方同意，任何一方不得單方終止。
十、乙方違約處理規定
1、在租賃期內，乙方有下列行爲之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應向甲方支付合同總租金20%的違約金，若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償。
(1)未經甲方書在同意，擅自將房屋轉租、轉借給他人使用的;
(2)未經甲方書面同意，擅自拆改變動房屋結構，或損壞房屋，且經甲方書面通知，在規定期限內仍未糾正，並修復的;
(3)擅自改變本合同規定的`租賃用途，或利用該房屋進行違法活動的;
(4)拖欠房租累計一個月以上的。
2、在租賃期內，乙方逾期交納水、電、煤氣(天然氣)及其它有關物業管理費，每逾期一天，則應按上述費用的0.4%支付滯納金。逾期達兩個月以上的，甲方有權採取停止供應或使用的權利，因此造成的一切後果由乙方自行承擔。
3、在租賃期內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應按合同總租金20%的額度向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償。
4、租賃期滿，乙方應如期交還房屋。如乙方逾期歸還，則每逾期一天應向甲方支付原日租金的兩倍的違約金。
十一、甲方違約處理規定
1、甲方未按本合同規定時間交付房屋供乙方使用的，每逾期一天，甲方應按月租金的0.3%向乙方償付違約金。逾期七天，則視甲方不履行本合同，乙方有權終止履行該合同。甲方除應按上述規定支付違約金外，還應對違約金以外的實際經濟損失進行賠償。
2、在租賃期內，甲方因非本合同第九條第1款規定的情況，擅自解除本合同，提關收回該房 屋的，甲方應按合同總租金的20%向乙方支付違約金，若支付的違約金不足彌補乙方損失的，甲方還應負責賠償。
3、因甲方房屋權屬瑕疵及非法出租房屋而導致本合同無效時，甲方應對乙方的實際經濟損失 進行賠償。
十二、免責條件
1、房屋因不可抗力的原因導致毀損或造成乙方損失的，甲、乙雙方互不承擔責任。
2、因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。
3、因上述原因而終止本合同的，租金按照實際使用時間計算，多退水補。
十三、其他
1、甲、乙雙方因履行本合同所產生的爭議，應協商解決。協商不成時，雙方同意將爭議提交太原市仲裁委員會裁決。
2、本合同一式三份，由甲、乙雙方各執一份，天緣地產一份。
房屋內傢俱及設施明細：
衣櫃 牀 牀頭櫃 梳妝檯 寫字檯 電視櫃 沙發 茶几 空調 洗衣機 電視 冰箱 調制解調器 液化氣罐 煤氣竈 抽油煙機 電腦 電視機頂盒 微波爐 椅子 餐桌 廚櫃
附加條件：
水指數： 電指數： 煤氣指數：
出租方(甲方)： 承租方(乙方)：
身份證號： 身份證號：
電話： 電話：
中介代理機構：太原市天緣地產經紀代理公司 電 話：
年月 日
房屋合同 篇4
出租人： 合同編號：
簽訂地點：
承租人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 租賃房屋坐落在
間數、建築面積平方米、房屋質量。
第二條 租賃期限從 年 月 日至
年 月 日。
（提示：租賃期限不得超過二十年。超過二十年的，超過部分無效）
第三條 租金（大寫）：
第四條 租金的支付期限與方式：
第五條 承租人負責支付出租房屋的水費、電費、煤氣費、
電話費、光纜電視收視費、衛生費和物業管理費。
第六條 租賃房屋的用途：
第七條 租賃房屋的維修：
出租人維修的範圍、時間及費用負擔：
承租人維修的範圍及費用負擔：
第八條 出租人（是/否）允許承租人對租賃房屋進行裝修或改善增設他物。裝修、改善增設他物的範圍是：
租賃合同期滿，租賃房屋的裝修、改善增設他物的處理：
第九條 出租人（是/否）允許承租人轉租租賃房屋。
第十條 定金（大寫） 元。 承租人在 前交給出租人。
第十一條 合同解除的條件
有下列情形之一，出租人有權解除本合同：
1、承租人不交付或者不按約定交付租金達月以上；
2、承租人所欠各項費用達（大寫）元以上；
3、未經出租人同意及有關部門批准，承租人擅自改變出租房屋用途的；
4、承租人違反本合同約定，不承擔維修責任致使房屋或設- 2 -
備嚴重損壞的。
5、未經出租人書面同意，承租人將出租房屋進行裝修的；
6、未經出租人書面同意，承租人將出租房屋轉租第三人；
7、承租人在出租房屋進行違法活動的。
有下列情形之一，承租人有權解除本合同：
1、出租人遲延交付出租房屋
2、出租人違反本合同約定，不承擔維修責任，使承租人無法繼續使用出租房屋。
3、 第十二條 房屋租賃合同期滿，承租人返還房屋的'時間是：
第十三條 違約責任：
出租人未按時或未按要求維修出租房屋造成承租人人身受到傷害或財物毀損的，負責賠償損失。
承租人逾期交付租金的，除應及時如數補交外，還應支付滯納金。
承租人違反合同，擅自將出租房屋轉租第三人使用的，因此造成出租房屋毀壞的，應負損害賠償責任。
第十四條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決；
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定事項：
房屋合同 篇5
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
身份證: 身份證:
住址: 住址:
聯繫電話: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方達成如下協議:
第一條 乙方所購買商品房的基本情況
乙方向甲方購買的商品房爲 園 號 樓 室。建築面積爲 平方米,爲實測面積。該商品房爲現房。甲方依法獲得併合法擁有該商品房的房屋所有權,權屬證號爲: 。
第二條 價格與費用
1、該商品房的售價總額爲人民幣 元,大寫爲 拾__萬__千__佰__拾__角__分。
2、甲方同意將該商品房原入住費用全部無償轉給乙方。
3、在甲、乙雙方交房前所發生的管理費、水費、電費、燃氣費、供暖費、電視收視費、電話費由甲方承擔,乙方應承擔交房後所發生的上述費用。
第三條 付款時間約定
乙方應按下列方式向甲方按期付款:
1、首付款
以該商品房售價總額的 %作爲首付款,即人民幣 元(￥ )於20xx年 月 日(雙方立契過戶日)由乙方交付給甲方。
2、餘款
以該商品房售價總額的 %作爲餘款,即人民幣 元(￥ )於__年__月 日前由乙方通過銀行按揭一次性支付給甲方。
3、如因銀行放貸拖延,而非甲乙雙方原因所造成則不追究甲乙雙方違約責任。
4、在雙方交接該商品房前,甲方應已收到第二條中所述全部售房款。
第四條 違約責任
1、除不可抗力外,甲方如未按合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權垵已交付的房價款向甲方追究違約利息,逾期在15日之內,自本合同第六條規定的交付期屆滿之日的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付乙方已付款的萬分之五的違約金,合同繼續履行;逾期超過15日後,則乙方有權解除合同,乙方解除合同的,甲方應按本合同第5.3條款規定向乙方支付違約金。
2、乙方如未按本合同規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約責任。
逾期在15日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之五的違約金,合同繼續履行;逾期超過15日後,甲方有權解除合同,甲方解除合同的,乙方應按本合同第5.3條款規定向甲方支付違約金,甲方同意繼續履行合同的,乙方應按逾期應付款的萬分之五支付逾期違約金。
3、在雙方簽署本合同後,除本協議另有約定外,合同任何一方不得單方面終止合同。
任何一方有違反合同的行爲,則視爲違約。違約方向另一方支付違約金爲售價的`5%,還應就該違約 行爲給對方造成的直接經濟損失(包括爲實現債權而支出的律師費用及訴訟費用)進行賠償。如雙方均有違約行爲,應根據雙方各自違約實際情況,由雙方分別承擔相應責任。
第五條 交付期限
甲方須在本合同第三條履行完畢後 日內,通知乙方收樓,以便將該商品房交付乙方使用。但如遇不可抗力,除甲乙雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期。
第六條 裝飾、設備標準
甲方交付的商品房裝修、設備標準以現房實際情況爲準(清單見本合同附件一)。
第七條 入住
在簽訂本協議之前,甲方須將物業相關費用全部結清,同時雙方辦理立契過戶、入住等相關手續。
第八條 合同解除
在下列情況之一發生之時,任何一方可解除本合同,但應書面通知對方。本合同自該通知送達對方之日起解除。
1、市房地局或貸款銀行未能批准雙方根據本合同之條款上述出售單位;
2、不可抗力事件導致任何一方不能履行本合同;
3、在上述第8.1 8.2條款規定的情況下,本合同應解除。甲方應在扣除乙方應付而未付的欠款(除房款以外的)和違約金後,在不支付任何利息或補償的情況下(如有)退還乙方已付房款。
4、如乙方應付而未付的欠款和違約金(如有)已超過乙方已付房款總額,則甲方有權進一步要求乙方賠償。
第九條 不可抗力
凡因發生地震、颱風、暴雨、大火、戰爭等其他不能預見的、其發生和後果不能防止或避免的不可抗力事件導致任何一方不能履行協議時, 遇有上述不可抗力的一方,應及時以書面形式通知另一方,並應在十五(15)天內,提供不可抗力詳情及協議不能履行或部分不履行或者需延期履行的理由的證明文件。該項證明文件應由不可抗力事件發生地區的機構出具交由當地公證機構公證。遭受不可抗力的一方可由此部分或全部免除向另一方的賠償責任。
第十條 關於物業管理的約定
乙方領取該商品房鑰匙後,乙方應遵守***的物業管理規定,並如期繳納各項費用。
第十一條 適用法律
本合同之簽訂、效力、 解釋和履行以及本合同項下爭議之解決應受中華人民共和國法律管轄。
第十二條 爭議的解決
甲、乙雙方就本合同發生爭議時,應首先通過友好協調解決,協商應在一方向另一方發出協商要求的書面通知後立即進行。無論任何原因若
爭議在發出書面通知後十五(15)天內仍未解決,任何一方均可向在 的中國國際經濟貿易仲裁委員會申請根據其有效的程序規則進行仲裁,仲裁的裁決是終局的,對雙方皆有約束力。除仲裁裁決另有裁定外,仲裁費用(包括各方的法律費用)均由敗訴方承擔。
第十三條 附則
1、若本合同內有任何條文在中華人民共和國法律和**市有關規定條例下成爲無效、非法或不能執行時,本協議其餘條文之有效性、合法性及執行性並不因此而受損。
2、本合同中的條款標題僅爲方便參閱而加入,其不構成本協議的一個組成部分,且其不應對本協議中任何條款的解釋產生任何影響。
3、本合同將成爲轉讓出售商品房的充分合同,並取代之前雙方達成的任何承諾、陳述和協議。
4、本合同未盡事宜,雙方應通過友好協調協商解決,並簽訂補充協議,補充協議應被視爲本合同的組成部分。
5、本合同原件一式三份,均具有同等的法律效力。甲方執一份,乙方執一份,順義縣房 屋土地管理局備案一份。
6、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
7、經營部在本次房屋交易過程中起到監督協調的作用,直至乙方辦理入住爲止。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
代理方(蓋章):
資質證號:
經紀人:
簽約日期: 年 月 日
房屋合同 篇6
陳先生：我的房屋租給一外地的住客，簽訂了一份房屋租賃合同，租期一年，他住了半年，現在已有三個月沒交房租了，前幾天去收房租，他已經搬掉了，我可否解除房屋租賃合同並要求房客賠償我的損失?
高梨琴：按照新的'規定，住宅用房承租人累計三個月未支付租金，經房屋租賃出租人催告後，在十五日內仍未支付的，房屋租賃出租人可解除租賃合同，你的房屋承租人發生拖欠租金三個月，你須履行催告的義務，在承租人15天仍未支付的情形後可解除租賃合同。
關於損失部分，因房屋租賃承租人違約行爲導致房屋租賃合同解除的，房屋租賃出租人可以要求承租人賠償租賃房屋閒置期間的租金損失，但最長不得超過六個月。當然，新的規定對房屋租賃出租人享有的解除權進一步進行了明確，如未按照合同約定的用途使用租賃房屋，或未經出租人同意擅自改變房屋結構，在出租人要求的合理期限內仍不予糾正或恢復原狀的;另外，經營用房承租人累計六個月未支付租金，經房屋租賃出租人催告後，在一個月內仍未支付的，房屋租賃出租人可解除租賃合同。
房屋合同 篇7
出租方：
承租方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，爲明確出租方與承租方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條房屋坐落、面積及狀況
出租房屋坐落於安慶市人民路皖寧公寓1棟3單元506室
第二條房屋用途
該房屋用途爲住宅。
第三條租賃期限
租賃期一年，出租方從年月日起將出租房屋交承租方使用，至年月日止。
第四條租金及付款方式
1、年租金爲（人民幣）萬元，押金萬元。
2、承租方應在合同簽定生效後日內足額繳納租金。
第五條關於房屋租賃期間的有關費用
在房屋租賃期間，水、電費等費用由承租方支付，並由承租方承擔延期付款的違約責任：屋內設施：
第六條違約責任
1、出租方必須按時提供合同規定的`出租房屋，否則每逾一天，按年租金總額的0。1%交納違約金。
2、承租方必須按時繳納租金，否則每逾一天，按年租金總額的0。1%交納違約金。
第七條本合同正本兩份，出租方與承租方各執一份，合同副本貳份。
出租方（簽字）：
電話：
合同簽訂日期承租方（簽字）：電話：年月日
房屋合同 篇8
委託方(甲方)：____________身份證號：________________________________
承接方(乙方)：____________身份證號：________________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。爲保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條、工程概況
1、工程地址：____________________________________。
2、居室規格：計_______平方米。
3、委託方式：包工包料。
4、工程開工日期：_________年_________月_________日。
5、工程竣工日期：_________年_________月_________日。
工程總天數：_________天。
第二條、工程價款
工程價款：_________元整(小寫：_________元整)。
第三條、質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條、材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所帶給的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方帶給的材料、設備如不貼合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備，詳見《甲方帶給裝潢材料清單》的資料，就應是貼合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方帶給的'材料合計金額的____%作爲管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條、付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付____%工程材料款和施工工費的____%。當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘30%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。甲方在應付款日期不付款是違約行爲，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的____%支付給乙方。
第六條、本合同未盡事宜雙方協商解決。
第七條、本合同一式____份，甲、乙雙方各持____份。
第八條、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________
聯繫方式：___________________________聯繫方式：___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
