房屋建築工程施工簡單合同範本(通用12篇)

隨着人們法律意識的加強,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢?下面是小編整理的房屋建築工程施工簡單合同範本(通用12篇),希望能夠幫助到大家。

房屋建築工程施工簡單合同範本(通用12篇)

房屋建築工程施工簡單合同1

發包方)甲方:______ (承包方)乙方:______ 按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計,施工企業管理規定》的規定,結合本工程具體情況,雙方協商達成如下協議。

一、工程概況

1、工程名稱:_____________室內裝飾工程

2、工程地點:________________________

3、承包範圍:____________________________________

4、承包方式:施工承包,包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期:本工程自________年____月____日開工,於________年____月____日竣工,具體開工日期以甲方通知爲準。

6、工程質量:按本合同第5條約定標準

7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。

二、甲方義務

1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部XX或部分XX房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX的房屋中所滯留的傢俱、陳X等採取保護措施。

2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

三、乙方義務

1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

2、乙方負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。

5、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築結構及各種設備管線。

6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞,乙方負責修復,費用乙方自理。

四、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。 本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應爲符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系僞劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

五、關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行DB08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

六、關於工程價款及結算的約定

1、進場施工前後____日支付____________元整,工程進度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩餘款項____________元於工程完工後三個月支付。

2、本合同價款以雙方確認爲結算依據,具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用,包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。

3、主材單價均以簽約以後的材料報批覈定爲結算依據(即由乙方報給甲方審覈後確認),其餘人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價,不因任何因素而調整。

4、如分部分項工程量清單中的工程內容發生變化時,在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整,變更增加項目,合同中有單價的,按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的,以類似項目單價爲基礎,按預算計價原則調整後作爲結算單價;合同中沒有的項目,乙方按預算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審覈確認後之單價結算。

5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知____日內組織驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

八、工程驗收 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

九、有關安全生產和防火約定: 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

十、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。 十

一、糾紛處理方式

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向____市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向 ―――市仲裁委員會申請仲裁 ―――人民法院提起訴訟。 (將不選定的解決方式劃出) 十

二、合同的變更和解除

1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視爲本合同解除。 十

三、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部分。 甲方(簽章):_____________________

乙方(簽章):______________________ 委託代理人:____________________

法定代表人:________________________ 住址:__________________________

地址:______________________________ 電話:__________________________

電話:______________________________ 簽訂日期:________年____月____日

簽訂地點

房屋建築工程施工簡單合同2

甲方:___乙方:____

第1條、承包範圍、方式、工期、質量、價款

1.1、承包範圍:舊房拆除,新房重建

1.2、承包方式:包工包料

1.3、建設工期:本工程自2005年3月28日開工,於2005年5月28日竣工

1.4、工程質量:參照國家房屋質量有關要求

1.5、合同價款(人民幣大寫):叄佰叄拾元每平方米,根據建築施工完成後實際面積結算。

第2條、甲方工作

2.1、開工前10天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,並說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續.

2.2、指派[___]爲甲方駐工地代表,負責合同履行.對工程質量,進度進行檢查.

2.3、協調有關部門做好現場保衛,消防,垃圾處理等工作,並承擔相應費用.

第3條、乙方工作

3.1、參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定.

3.2、指派[___]爲乙方駐工地代表,負責合同履行.按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜.

3.3、嚴格執行施工規範,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算.

3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物,設備管線,古樹名木不受損壞.做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係.

3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護.

第4條、關於工期的約定

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用.

4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延.

4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延.

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一週內累計計算),工期相應順延.

第5條、關於工程質量及驗收的約定

5.1、本工程以施工圖紙,作法說明和《建築裝飾工程施工及驗收規範》,《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(等國家制訂的施工及驗收規範爲質量評定驗收標準.

5.2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準.甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用.

5.3、甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續.甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認.若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗.若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延.

5.4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延.

5.5、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,並辦理驗收,移交手續.如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期.但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用.

第6條、關於工程價款及結算的約定

6.1、本合同生效後,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款於竣工結算後二個月內根據實際情形結算.

本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所後3日內,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣[___]元;

第一層樓施工完畢(加蓋預製板)後支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;

第二層樓施工完畢(加蓋預製板)後支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;

第三層樓施工完畢(加蓋預製板)後支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;

全部內外牆裝飾完畢後支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;

全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結算.

6.2、工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方.甲方自接到上述資料___10天內審查完畢.

第7條、關於材料供應的約定

7.1、本工程乙方負責採購供應的材料[附件二],應爲符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場.

7.2、凡由乙方採購的材料,設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用.若已使用,對工程造成的損失由乙方負責.

第8條、有關安全生產和防火的約定

8.1、乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範.

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》,《建築安裝工人安全操作規程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規,規範.

8.3、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失.

第9條、獎勵和違約責任

9.1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失.每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元.

9.2、由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金.

9.3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償.

第10條、爭議或糾紛處理

10.1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解.

10.2、當事人不願通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判.

第11條、附則

11.1、本合同正本兩份,雙方各執一份.

11.2、本合同履行完成後自動終止.

甲方:___乙方:

日期:___日期:

附件一:施工圖紙或作法說明

附件二:乙方提供材料及施工質量要求

1、水泥,使用黃石華新水泥,樑柱現澆使用___號,牆,地粉砌使用___號;

2、水泥與黃沙的比例在樑柱現澆中不得少於___;在牆,地粉砌中不得少於___;

3、內外牆粉砌厚度不得少於___MM;地坪厚度不得少於___MM;

3、鋼筋,樑柱中使用直徑不得小於18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小於22MM;

4、任何牆壁厚度不得小於240MM;

5、其他約定:

房屋建築工程施工簡單合同3

發包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯繫電話:________

承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯繫電話:________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況工程名稱:________工程地點:________工程內容:________工程立項批准文號:________資金來源:________工程承包範圍:________

二、合同工期風險提示:關於實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:

工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日爲實際竣工日期,並在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期爲實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有工程之日爲實際竣工日期。

合同工期總日曆天數__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日

三、工程總造價

1、簽約合同價爲:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:

(1)安全文明施工費:人民幣(大寫)____ (____元);

(2)材料和工程設備暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);

(3)專業工程暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);

(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。

2、合同價格形式:________________風險提示:工程質量未符合標準的歸責

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準爲止,並由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

四、工程質量標準工程質量符合_______質量標準風險提示:對於採購材料和工程設備的義務與責

承包人採購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,並重新採購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。

五、材料的提供承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。

六、雙方一般權利義務

1、發包人派駐的工程師姓名:____________________;職務:_____________________;職權:___________________________________________________。

2、監理單位委派的工程師姓名:____________________;職務:_____________________;發包人委託的職權:_____________________________________;需要取得發包人批准才能行使的職權:________________________________。

3、不實行監理的,工程師的職權:___________________________________。

4、承包人代表姓名:____________________;職務:_____________________;職權:_________________________________________________。

5、發包人代表姓名:____________________;職務:_____________________;職權:___________________________________________________。

七、工程價款結算

1、合同簽訂____日內,甲方應付工程總造價的_____%給乙方作工程預付款。

2、鋼架安裝完成____日內,甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格,____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。

八、工程的驗收

1、各工序應按施工技術標準進行質量控制,每道工序完成後,專職質量檢查員應進行檢查。

2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量,對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣,由專職質量檢查員組織監理對測量放樣進行復測,保證施工的準確性。

3、臺背或牆後填土、路X填築碾壓完成規定作業遍數後,在平整度符合規定標準的基礎上,採用灌砂法進行檢驗路X壓實度,檢驗合格,並經監理工程師簽證後方可進行下一層填築。

4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時進行復核檢查,特別注意一些較複雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成後應進行檢查驗收,鋼筋必須綁紮牢固,鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。風險提示:保修責任的起算

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低於法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移佔有之日起算。

九、維修責任

1、屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到修理通知之日起7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理的,發包人可以委託其他人員修理。

2、發生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修。

3、對於涉及結構安裝的質量問題,應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。

4、質量保修完成後,由發包人組織驗收風險提示:明確違約責任

在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行爲,並在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。

十、違約責任發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償。

十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。

發包人:________委託代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________

________年____月____日

承包人:________委託代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________

________年____月____日

房屋建築工程施工簡單合同4

原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

繫個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。

被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。

法定代表人:______________。

案由:_________________建設工程合同糾紛

訴訟請求:_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元爲本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:_________________

_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間爲_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認爲,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

爲維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人:_________________

_____________年__________月__________日

房屋建築工程施工簡單合同5

發包人:

承包人:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規規定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程內容:

二、工程範圍:

三、合同工期:

本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日曆 天,不可避免的自然災害除外。

四、質量標準:

達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規範。

五、合同價款:

本工程採用總價包乾形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格爲施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整(¥: 元)。

六、工程款的結算及支付:

本協議所涉及工程款的支付:採用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務後,向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可,並通

過相關程序審批後,由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作後,再支付工程款30%,餘下10%工程款作爲質量保脩金在工程保修期滿後無任何質量問題即無息付清。

七、各方權利和義務:

(一)發包人

1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審,並由設計人員交待技術參數及標準。

3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,並要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格爲止。

(二)承包人

1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中(含招投標)屬於承包人辦理的各項手續,並承擔其稅費。

2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。

3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工,工程完工後清運建築垃圾及多餘土方,做到工完場清和場地平整。

4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發包人概不負責。

5、工程完工後,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

6、承包人應按技術規範要求施工,隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查,併爲檢查提供便利條件。

7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格並通過竣工決算完畢後無息退還餘下履約保證金。

八、質量要求:

參照主體工程合同條款執行。

九、違約責任:

參照主體工程合同條款執行。

十、本協議如與主體工程合同有相牴觸的,以主體工程合同爲準。

十一、在工程施工過程中,發包方書面給予承包方的工作聯繫函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。

十二、本合同一式五份,發包人、承包人各執二份,公證人面軍執一份,自合同各方法人或其委託代理人和公證人簽字蓋章後生效,履行完全部合同條款後失效。

十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。

發包人簽章:(公章)

承包人:(公章)

年 月 日

年 月 日

房屋建築工程施工簡單合同6

答辯人:_________________

住所地:_________________

法定代表人:_________________

答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________

被答辯人訴稱其承包的工程範圍與事實不符。

被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,並且將裝修項目列入結算範圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工範圍。2007年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工範圍爲土建,並不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包範圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。

被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。

被答辯人在起訴狀中稱其於2009年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,並稱答辯人並未提出異議,與事實不符。事實是,儘管答辯人於2009年11月17日收到了相關結算資料,但並未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重複計算嚴重。2008年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數額爲120.62358萬元,而2009年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額爲550.7064萬元,差距爲430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了覈算,覈算總造價爲59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實,覈算的隨意性非常大。

三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。

被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩餘價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。

(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是2009年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與2008年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行覈算的結算書無論從實際項目工程量的'覈算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。

(二)2007年5月11日的協議合同中約定:_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人並未在工程總造價中核減,與約定不符。

(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最後一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最後一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。

四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。

被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人覈算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑑於對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。

五、答辯人認爲應本着實事求是的原則,對工程範圍、實際工程量、實際工程價款進行重新覈定,在重新覈定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。

在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認爲應當對承包範圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新覈定,以達到還原事實真相的目的。在重新覈定的基礎上,雙方就承包範圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。

此致

太原市小店區人民法院

_____________年__________月__________日

房屋建築工程施工簡單合同7

甲方(發包方):

乙方(承包方):

依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建築法》及其有關法律,行政法規,遵循自願、平等、公平、誠實、信用的原則,經雙方協商,就 工程施工事宜達成協議並形成如下條款,協議雙方共同遵守。

一。工程概況

1、工程名稱:

2、工程地址:公園道西側

3、結構類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。

4、合同價款:合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額爲準。

5、施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責,公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔,甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。

6、工期:合同工期爲兩年,開工日期爲 年 月 日至 年 月 日,總工期爲: 天。

7、工程質量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。

二。承包範圍及承包方式

1、工程承包範圍:全部施工圖紙範圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限:

a、基礎土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證爲準。

b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。

2、甲方要求: 本工程合同(協議)簽訂後,乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程,一經發現,立即終止合同,按乙方違約處理,並由有關部門依據相關規定實施處罰。

三。付款方式

乙方收到工程款同時提供正式收款發票。

1、乙方墊資施工至正負零後7日內撥付已完成工程量價款的80%,以後每月撥付一次,每月的26日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內審覈並支付已完工程量價款的80%,如果甲方沒有審覈完畢,按乙方上報的工程量計算並撥付。

2、工程全部完工驗收合格後支付至合同總價款的90%,結算完成後30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。

3、剩餘工程結算款的5%作爲工程質量保脩金,自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%,滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%,滿三年後28日內一次性付清。

4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審覈完畢,結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。

四。結算方法:

1、工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作爲甲乙雙方工程結算造價。

2、執行20xx年《全國統一建築工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建築裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建築安裝工程消耗定額》及相關定額,相關費用標準編制施工圖結算,認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》爲主,造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。採用經甲方確認的市場價格調整(輔材及週轉、攤銷材料不做調整):機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算並調整。

3、甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣後支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作,服從甲方總的計劃安排,爲專業承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔。

4、採購價格的認定:採用造價信息價格的材料以同期信息價格爲調差依據,採用市場價格的,雙方認定的價格爲調差依據,進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格爲調價依據;工程逾期,但材料價格上漲時,以批准的工程計劃規定的完成時間的價格爲調差依據。

五。工程設計變更

1、 工程施工過程中,甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的範圍,以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬於工程計劃(或變更)範疇的工作內容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效,乙方必須將現場簽證原件彙總編輯成冊作爲工程結算的依據,由此發生的工程費用結算方法執行第四條。

2、設計變更、工程洽商發生後一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整(如果屬於減項則調減工程價款)。

六。 材料進場要求及計價

1、 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方採購,範圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、塗料、牆磚、花崗岩、隔牆板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水採暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團

2、指定品牌的材料設備甲方認質認價,由乙方提前做好計劃並負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關,材料設備進場前必須做好檢驗,做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格後,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。

3、進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品,甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場,重新採購符合要求的產品,並由乙方承擔由此產生的費用,工期不予順延。

七。工程管理

1、 甲方委派工程師現場代表,負責協調各方關係並代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理,履行合同約定的內容。

2、 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作,協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存,履行本合同約定內容。

3、 乙方現場臨時設施,各分項加工場地、捲揚機、上料架場地要按照施工總平面圖佈置,不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。

4、 工程竣工後(以質監站驗收日期爲準)90日內,乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須爲甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。

5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理,甲方有權直令施工單位出場並終止合同,按乙方已完成的合同範圍內的實際工程量並執行河北省20xx定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條),由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的,每發生一次,甲方視具體事項給予經濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。

6、 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經甲方籤認後才能進場,並執行合同約定的相關內容,並由乙方承擔由於工程分包而引發的相關責任。

7、 爲了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據甲方要求及質量標準採購工程材料。

八。違約責任

1、 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可後工期可以順延。

2、 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內結算完畢並支付乙方已經完成工程量的工程款。

3、 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權責令乙方撤場,解除本協議並承擔因延期造成的一切法律責任。

4、 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔並且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金並承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故,甲方有權責令乙方撤場並解除本合同,由此引起的後果由乙方負責。

5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金,可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。

九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務,被起訴並導致甲方作爲共同被告,或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料後10日內全額自行償還拖欠債務,並協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務,或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同並追究乙方的違約責任。

十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內,乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場後15日內甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂後3日內保證金未打入指定賬戶內,此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。

十一 本意向書爲工程結算的依據,具有法律效力,《建設工程施工合同》只用於辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同,以正式建設工程施工合同爲準。

十二。 未經事宜雙方友好協商,另行簽訂補充協議,如發生爭議可協商解決,協商不成可直接向當地人民法院起訴。

十三。本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋建築工程施工簡單合同8

發包方:(簡稱甲方)承包方:(簡稱乙方)

經甲、乙雙方協商,甲方同意將社區維修及改造以包工包料形式發包給乙方施工,就此項目施工事宜,訂立本協議:

一、工程項目內容地點:易XX家墱社區內

1、工程名稱:室內維修裝飾2工程內容:室內維修裝飾,廚房,廁所牆面,天棚

2、承包付款方式:按乙方進場開工,預付工程款總額的30%,其後按工程進度付款:餘下3%驗收合格無質量問題一次付清。

二、工程價格:

1、廚衛牆面採用:250215;330內牆瓷片鋪貼。

2、衛生間、廚房地磚採用:300215;300防滑地磚。

3、鋁合金無煙竈臺180元㎡。 4,內牆塗料立幫XX得麗600,23元㎡

4、其他未涉項目,按市場價格甲、乙雙方商定價結算。

三、甲方責任:、甲方負責現場施工質量監督。

2、甲方負責協調施工期間周圍居民與施工所產生的矛盾。

3、甲方負責辦理施工所需證件及協調相關執法部門的工作。

4、甲方負責施工中水XX供應,確保乙方施工所需水電供應。

5、甲方負責聯繫乙方施工人員住宿及材料堆放場地

6,若甲方更改項目,應承擔一切費用。

四、乙方責任:

1、乙方保證按合同工期完工(如遇特殊原因,工期順推)。

2、乙方施工必須保證質量。

3、乙方施工應儘量避免發生噪音,驚擾周圍居民。

4、施工期間,乙方應保證安全施工。

5、乙方必須服從甲方人員管理

五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共計

六,付款方式:1,乙方進場後首付工程款總金額的30%

2,竣工驗收合格後,依據乙方決算表甲方據實結清

3、未列入預算,預算報價單則,按實際增加結算。

七,工程驗收:

1,乙方每項工程完工後,向甲方申報竣工驗收通知,三天內甲方組織人員進行驗收。

2,驗收標準以國家相關驗收評定標準爲依據。

3,因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延。

七、合同期限:

1、本合同雙方代表簽字蓋章後生效,工程完工後並付清全部工程款,

2,合同執行期間,雙方如發生爭議,應協商解決,如協商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁。

3、本合同未盡事宜,由雙方協商解決;

4、本合同一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。

甲方代表簽字:乙方代表簽字:

立合同日期:_____年_____月_____日

房屋建築工程施工簡單合同9

甲方(買方單位):________________________________________

乙方(出賣單位): ________________________________________

依照《民法典》和其它有關法律法規規定,遵循平等、自願、公平、公開及誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,就甲方的寬城萬達XX所需牆紙樣板房供貨事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。

一、產品名稱、型號、使用地點、數量、單價、金額

二、合同價格的說明

1、合同單價爲固定綜合包乾單位,包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費(人工費、施工損耗、膠粉等輔材費)、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用,售後服務所需的相關費用。單價爲牆紙上牆後按成品面積實際收方的包乾單價。

2、合同單價在合同執行過程 中不作調整:因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動,均不影響合同執行,並不得調整合同包乾單價。

3、因合同爲暫定量,供貨過程 中乙方不得因爲供貨數量與合同不相符而提出任何異議,更不能以此爲由調整單價。

三、牆紙質量要求 牆紙鑲貼完畢,甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建築裝飾工程施工及驗收規範》標準進行驗收。

1、乙方所必須嚴格按照合同規定的牆紙規格、型號、編號供貨和施工,提供的牆紙應爲指定的優等品。

2、牆紙鑲貼應對花對縫,完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢後最終質量應達到優良標準。

3、所有牆紙和輔料應無異味,甲醛等有毒氣體的含量(或揮發量)不超過國家相關標準和規範。

四、交貨及施工工期 合同簽訂後 天內將合同數量牆紙備貨於施工現場,場地具備安裝條件後 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間)。

五、交貨地點及方式: 寬城萬達XX樣板房

六、供貨方式

1、本合同的數量爲根據現場實測的暫估數,乙方在備貨時應多於該數量,保證現場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產品。

2、乙方應根據場地大小進行選板鋪裝,確保同一區域內的牆紙無色差、條紋順接自然。

3、各個型號的牆紙視貨源情況而決定各個型號使用量,可選用全部型號,也可選用其中某幾款型號。

七、產品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術要求及規範”條款進行驗收,對施工過程中發現的不符合質量要求的產品乙方無條件更換。

八、產品結算

1、牆紙鑲貼工程完工,甲方驗收合格後,雙方按牆面面積進行收方,覈定牆紙的實際鋪貼面積。

2、根據收方量進行工程結算。用收方數量和合同單價計算結算金額。結算金額牆紙的收方數量215;合同單價。

九、付款方式

1、合同生效後五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。

2、壁紙鋪裝錢付全款

十、甲乙雙方職責

1、甲方職責

1.1 甲方應在乙方牆紙到貨前完成牆面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆),保證乙方到貨後能正常施工。

1.2 協調乙方與在場相關單位的關係。

1.3 進行施工質量監督工作,進行牆紙驗收和收方工作。

1.4 支付貨款、辦理工程結算。

2、乙方職責

2.1 保證所供牆紙的真實、可靠性,嚴格按合同要求的品種、規格牆紙供貨和施工,並確保施工鑲貼質量。

2.2 牆紙基層其他施工隊伍施工,乙方自行作好基層施工的質量監督。基層不合格,乙方可拒絕施工,並及時以書面形式報告甲方。乙方牆紙上牆,即視爲乙方對基層質量檢驗合格。施工後因基層質量造成的已貼牆紙損失、返工所需牆紙及返工費用均由乙方承擔。

2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。

2.4 自行作好驗收前的成品保護,乙方產品損壞由乙方自行無償返工;有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。

2.5 自行接裝施工用的水電管線,並做好安全防範措施。

十一、工地現場管理:

1、 本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例,遵守甲方的現場管理規定。並隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監督檢查,如達不到安全文明工地標準,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的損失由乙方負責。

2.安全施工: 乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育,嚴格按安全規範組織施工,積極採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方原因造成事故的責任和因此發生的費用,全部由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

3.文明施工:

3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發的文明施工規範組織施工,遵守甲方的現場管理規定,保證工地達到文明現場標準(乙方工作人員不能酒後進入施工現場、不能在樓內大小便,違者將處以每人每次1000元的罰款,罰款直接在工程款中扣除;情節嚴重者直接驅逐出現場。)。

3.2 施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等,做到工完場清,工程建設中每個樓層的多餘材料、垃圾必須運輸到地面,嚴禁從高空直接向下拋物;以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。

3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包乾考慮,不作任何調整。

十二、售後服務

1、乙方對本合同產品按“兩年維修,”的原則爲甲方提供服務。

2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質量問題,乙方修復或更換,若人爲損壞乙方只收取材料費。

十三、違約責任

1、因色差原因、牆紙質量問題等原因影響到工程效果,乙方無條件在5天內更換,更換後仍達不到標準或拒不更換,視爲乙方違約。

2、在工程完工前,乙方單方解除合同或中止供貨,視爲乙方違約

甲方(蓋章):_______________

乙方(蓋章):_______________

日期:_______________

房屋建築工程施工簡單合同10

發包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

爲了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他/有關法律、法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、工程施工範圍及技術要求:

四、工程造價:本工程預算價爲xx萬元。

五、承包方式:包工包料。

六、結算方式:本工程結算時委託有資質的中介機構結算審覈下浮率爲xx,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

七、付款方式:工程竣工驗收合格並經審覈決算後支付工程決算審覈總造價的90%,餘款10%作爲保脩金,待保修期滿後一個月內付清。

八、工程工期:工期總日曆天數爲xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認後,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求

1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及覈定的工程數量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。

2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

十、其它事項

1、乙方必須具備相應的施工資質,經甲方認定後方可簽訂施工協議。

2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

3、本工程完成後,由乙方書面申請報甲方審批後方可進行驗收。

4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲方不予支付工程款。

5、本工程質量保修期爲xx個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視爲自動放棄保脩金,由甲方委託它方維修。

十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

法定代表人(簽字):

法定代表人(簽字):

簽訂日期:

房屋建築工程施工簡單合同11

甲方:____________________

乙方:____________________

根據《民法典》、《____市保護消費合法權益條例》,《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,爲保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一.概況 裝飾施工地點: 住房結構:室廳廚衛陽臺,施工面積____平方米

二.價格 清包工總費用:______元,大寫(人民幣):_______________元,其中,水電工:______元,木工:_______元,瓦工:_______元,油漆工:______元,垃圾清運費:_______元,材料搬運費:_______元,其他費用(註明內容)_______________________元。 經雙方認可,在施工過程中施工內容如有小的變動,雙方將不更改工程款,當有大的變更時應在變更前友好協商,按實另計。

三.工期 自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。 以上規定工期爲指導工期,爲保證施工質量,原則上不少於以上工期,也不應超過工期______天。如遇甲方材料供應不及時等問題,或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的,則相應順延竣工日期。如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行(如延長工期後遇春節假期,甲方允許乙方春節期間停工______至______天)。

四.設計

1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,並負責交底工作。

2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

五.材料 甲方負責採購需用材料,應爲符合設計要求的合格產品。 乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單,甲方應在______天內及時將採購材料供應到現場供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。 未經甲方同意,乙方不得自行採購材料,若已採購,甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。 如若甲方授權乙方購買所需材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,並開具正式發票。 乙方應幫甲方收貨並驗收甲方所購建材的質量,覈對數量和配件的準確性,發現質量或或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。 甲方供應的材料抵現場後,乙方應做好材料的保管工作,禁止閒雜人等進入工地現常 乙方應做好對施工完成的成品保護工作 乙方對甲方採購的裝飾材料、均應用於本合同規定的住宅裝飾,未經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按材料價格雙倍補償給甲方。

六.付款方式 工程款付款方式:經雙方認可,工程款付款時間表如下: 工程款付款時間表,付款時間付款內容金額,協議簽訂完畢,正式開工____日內預付______鋼架;水泥隔層完工後並經甲方驗收本項目全部,強弱電路管線鋪設到位並經過甲方驗收本項目全部,瓷磚鋪貼拆口抹平等完成並經過甲方驗收後本項目全部,完成木工工程,並由甲方驗收通過後本項目全部,完成油漆工程,並由甲方驗收通過後本項目全部,竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當天本項目全部,保修尾款。

七.關於工程質量及驗收的約定 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。 凡每一單項施工項目完工後,雙方應在工程質量驗收單上簽字確認。(詳見附表) 工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準______《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

八.垃圾清運處理 乙方應儘可能將垃圾袋裝化,並有責任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應把所處理垃圾清運至物業指定的垃圾堆放場所。

九.工地現場管理和安全

1.甲方提供的施工要求及與乙方協商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認後施工。

3.乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,由施工產生任何事故的責任完全由乙方自行負責。

十.違約及違約責任

1.合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作爲違約金支付給對方。

2.由於乙方原因逾期竣工的,至逾期______天后,每逾期______天應按每天______元作爲違約金支付給甲方。甲方未按協議約定時間付款的,每逾期______天應按每天______元作爲違約金支付給乙方。

3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。

4.乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

5.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

十一糾紛處理方式 因工程質量雙方發生爭議時,雙方應先協商調解。 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

十二.附則

1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,乙方將房屋外門鑰匙歸還。

2.本合同簽訂後,工程不得轉包。

3.本合同一式___份,甲、乙雙方各執一份,合同附件爲本合同的組成部分,具有同等的法律效力。

十三.其它約定

1.質量保修期爲________年,中間出現任何施工質量問題乙方無條件負責維修,但因是包清工形式,乙方無質保金,如乙方在保修期內無辜推委,甲方有權利通過其他途徑採取相應措施直至訴諸法律。

2.對於不能確定的工程量雙方應該事先談好單價,按照實際工程量結算。

3._________

4.__________

5.__________

甲方:__________

乙方:__________

簽章:__________

簽章:__________

聯繫電話:__________

聯繫電話:__________

簽約日期:__________

簽約日期:__________

房屋建築工程施工簡單合同12

甲方:_______________(發包方)

乙方:_______________(承包方)

經甲乙雙方友好協商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建築法》、《建築安裝工程承包合同條款》以及當地有關法律、法規,本着自願、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設施工事項達成共識,具體內容如下:

第一條:工程概況

1、工程名稱:_______________

2、工程地點:_______________

3、工程內容及承包範圍:_______________

4、建築規模:_______________

5、工程造價:_______________

6、質量等級:合格。

7、設計變更按甲方書面通知並經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知爲準。

8、承包方式:本工程採用包工包料,包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

第二條施工準備

1、工程所需鋼結構構件和部件製作,由乙方製作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。

2、安裝所需設備,包括吊機生產車等由乙方解決。

3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。

第三條雙方主要責任

1、甲方的責任

(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現場條件,協調現場情況,爲乙方正常施工創造條件。

(2)甲方督促檢查工程進度,工程質量,施工技術及安全生產。

(3)安排指定現場的施工人員的生活區位置。

(4)統一審覈工程預決算和竣工結算。

2、乙方的責任

(1)確保本協議規定的質量、安全、工期按期完成。

(2)進場前________天內,向甲方呈報項目部組織人員名單。

(3)進場後________天內,編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批准後實施。

(4)及時向甲方報送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料,並接受甲方職能部門的檢查指導。

(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求爲準,由此造成的全部相關費用由乙方承擔;在規定時間內,乙方未能及時返工整改,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,並承擔一切經濟損失。

第四條工程工期

1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,

本工程有效工期______天,法定節假日除外。

2、開工日期以實際開工日爲準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協議簽署後乙方應在_________年______月___日內進駐現場,並按照約定時間開工。

3、乙方施工的實際進度落後於進度計劃時,甲方及監理工程師可向乙方發出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令後要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內作業時間標準)。

第五條工程質量

1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規範》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。

2、工程質量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。

3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查,監督和處理。

4、在規定的保修期內,由乙方無償進行維修。

5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關建築法律法規、施工規範、標準及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經評定爲不合格工程,甲方有權向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、施工過程中質量不符合要求時,甲方或監理有權要求乙方停工整頓或返工處理,情節嚴重的給予每次______元處罰,如乙方返工後仍達不到合格要求,甲方有權解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔。

7、乙方在施工中,爲確保工期、質量、安全,必須使用符合安全標準的施工機械,對危及生產安全的機械一律不得進入現場施工。

8、在施工中及施工現場出現的一切安全事故由乙方負責。

第六條:文明、安全生產

1、施工現場必須滿足省市有關安全文明施工規定。

2、文明施工要求按建築工地所在地的建築工地文明施工檢查評分細則執行。

3、施工期間必須注意安全生產,嚴格遵守安全生產的有關規定,遵守勞動用工條例,工地發生的任何責任事故,由乙方承擔全部責任。

第七條:工程款的支付與結算

1、雙方同意按照進行結算。

2、施工用水電

甲方負責施工現場的三通一平全部到位。

施工產生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔,產生費用乙方按實收取)。

第八條合同履約保證金

1、甲乙雙方簽定本協議後,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。

2、在甲、乙雙方約定的開工時間內,因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協議繼續有效。

3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。

第九條付款方式

1、乙方墊資施工至後,經甲方覈實確認工程量價款後______日內向乙方支付已完工程量的______%工程款。

2、工程驗收合格後,付至工程總造價的______%。

3、工程竣工驗收合格後,乙方指派有資質的專職工程覈算人員積極配合審計結算。結算時間爲______個月。工程結算審計______個月內完成。竣工資料移交甲方驗收合格後,付到工程決算款的______%;備案完成後付到工程決算款______%。

4、餘留工程款的______%爲保修款,按雙方保修協議支付,直至結清全部工程價款。

第八條材料

1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,並附合格證、實驗報告,經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章後方能用於工程中。

第九條付款違約條款

1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權停止施工,由此造成的工期延長,工期相應順延。

2、工程完工後,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協商解決辦法,如協商不成,乙方有權申請人民法院進行依法解決。

第十條質量保修

質保期內如出現質量問題,乙方接到甲方通知______小時內不進行維修,甲方有權安排他人維修,所產生的費用從質量保脩金中扣除,不足之處有乙方補足。

第十一條違約責任

1、協議後效後,某一方不履行協議或單方終止協議、或單方原因造成對方終止協議的,應承擔工程總造價%的違約金。

2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。

3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。

第十二條其他

1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。

2、乙方負責按時清理施工產生的建築垃圾和生活垃圾。

3、此協議中的所有條款均爲合同的內容,均納入合同管理中。本協議條款與大合同有衝突的地方,以本協議條款爲準。

4、本協議與施工合同具有同等的法律效力。

5、本協議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清後自行作廢。

6、如有爭議,雙方友好協商處理,協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。

甲方:_______________

乙方:_______________

法定代表人:_______________

法定代表人:_______________

委託代理人:_______________

委託代理人:_______________

_________年______月___日

_________年______月___日