在當今社會，人們對合同愈發重視，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編爲大家收集的房屋漏水合同，歡迎大家分享。
房屋漏水合同1
原告：_______________
住址：_______________
電話：_______________
被告：_______________
住址：_______________
電話：_______________
訴訟請求：
1、判令被告限期對自家衛生間的滲水點進行維修，排除對原告生活的妨礙。
2、判令被告賠償原告衛生間扣板更換費用______元。
3、判令被告承擔本案的'訴訟費用。
事實與理由：
原、被告系相鄰關係。原告居住在二樓，被告居住在三樓。_____年____月____日，原告發現衛生間扣板有滴水聲，並有水滴滴落。____月___日，原告聯繫物業人員，打開扣板後，發現樓上下水管與樓板銜接處有水滲漏。物業人員查看後認爲是樓上衛生間漏水。被告在看過漏水後表示，由於是農曆新年期間，維修不便，正月初_____（_____年____月____日）後進行維修，原告同意。_____年____月____日原告打電話給被告，協商修理事宜，被告表示還沒有過農曆______，需要等到_____（_____年____月____日）以後進行修理，本着努力建立和諧鄰里關係，溫和解決鄰里矛盾的態度，原告同意被告正月______以後修理的意見。在正月______過後，_____年____月____日，原告與被告進行第三次協商，被告拒絕修理其衛生間，並聲稱如果修理衛生間，所有費用都由原告承擔，原告與被告協商未果。之後請小區_____物業做調解，被告先是承諾修理，而後幾次拖延修理時間，最後以沒有時間修理和影響居住爲由拒絕修理，物業幾次調解均無效。現在，漏水越來越嚴重，衛生間靠近主臥室的牆面瓷磚浸水，衛生間樓板上幾處滲水，吊櫃內也出現滲水。被告上述行爲嚴重影響了原告工作和生活，對原告的房屋造成損害。《中華人民共和國民法典》的第八十三條明確規定："不動產的相鄰備方，應當按照有利於生產、方便生活、團結互助、公平合理的精神，正確處理截水、排水、通行、通風、採光等方面的相鄰關係。給相鄰方造成妨礙或者損失的，應當停止侵害，排除妨礙，賠償損失。"故此，特訴至人民法院，要求被告停止侵害，排除妨礙，賠償損失並承擔本案訴訟費、鑑定費。
此致
________人民法院
具狀人：________
______年_____月_____日
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
房屋漏水合同2
原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。
被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。
訴訟請求
一、判令被告排除對原告房屋衛生間漏水的妨害；
二、判令被告向原告賠償損失________元；
三、判令被告承擔本案的訴訟費及合理費用。
事實與理由
原告爲_______市_______區_______花園____棟___單元___層___室的業主，被告是其正樓上的鄰居。_______年___月份，原告發現其房屋衛生間的塑膠板上出現了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且牆上開始滲水，隨即原告便告知小區物業公司上門查看，經過物業公司工作人員的檢查發現原告房屋衛生間的塑膠板上漏水的`原因是被告房屋衛生間裏蹲便器問題造成的。
原告多次找到被告交涉要求及時解決衛生間漏水的問題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區物業公司與社區也從中協調多次但無果。爲此，原告特向貴院起訴，請求依法保護其合法權益。
此致
__________區人民法院
具狀人：___________
_______年___月___日
房屋漏水合同3
甲方：_________________，身份證號：_________________，家庭住址：_________________。
乙方：_________________，身份證號：_________________，家庭住址：_________________。
_____年_____月_____日，因甲方的裝修師傅(身份證號：_________________，家庭住址：_________________)在貼地板磚給房間地面澆水時，水漏到了乙方家裏，造成了乙方家裏木地板、牆面等不同程度的損壞。經甲乙雙方協商一致，就賠償問題自願達成如下協議：
一、乙方房屋坐落於，房產證號爲，產權人爲。
二、根據乙方的陳述，乙方房屋的'受損情況爲：_________________
三、甲方一次性賠償乙方人民幣共計元整(小寫￥元)，賠償款包括房屋因漏水造成的乙方房間內移動物和不可移動物的所有損失及維修費用、誤工費用。
四、上述費用支付給乙方後，由乙方自行安排處理，其安排處理的方式後果不再與甲方有任何關係。
五、在甲方向乙方支付上述賠償款後，此事處理即告終結，雙方不再有任何經濟糾紛。乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方及任何第三人提出其他任何賠償費用要求。
六、本協議爲雙方平等、自願協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。
七、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀並理解無誤，甲乙雙方明白違反協議所涉及後果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。
八、本協議爲一次性終結處理協議，本協議一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字、捺手印後生效。雙方當事人各應以此爲據，全面切實履行本協議，不得再以任何理由糾纏。
甲方(簽字)：_______________乙方(簽字)：_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
見證人(簽字)：_______________
_____年_____月_____日
房屋漏水合同4
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就xx漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：
一、費用及付款方式：
甲方委託乙方修補，乙方以包乾價的形式承包，包乾費用xx元，大寫xx，待乙方修補完工後，由甲方委派工作人員驗收合格爲準。付款方式：xxxx。
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費(注：主材爲js防水材料)和人工費和運輸費及轉運費，並全權負責施工現場工作人員的'施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序，並承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限爲xx日。修補完工後在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，並承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期爲xx年。
四、人員管理：
乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區進行管理，乙方人員不得損壞小區內公共設施設備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方;
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，並堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工後負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付xxxx元的違約金，並賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章後生效，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
甲方代表：
甲方代表：
聯繫電話：
聯繫電話：
住址：
簽字日期：
房屋漏水合同5
甲方：__________
乙方：__________
爲保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，本着平等、自願的原則簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：
一、維修地點：監獄醫院門診樓及住院部維修。
二、承包方式：包工包料保質量
三、合同金額：__________
合計金額爲：8.76萬元 大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。
四、維修標準。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏爲主。
2、防水材料要求：採用b防水卷材，厚度爲4。
五、維修要求：
1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建築規範進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規範施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。
5、完工後必須把施工中產生的廢物清理乾淨，否則視爲驗收不合格。
6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規範的要求，並有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規範達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格爲止。
7、維修後保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人爲破壞情況下，屋面防水工程的.最低保修期限爲________年，即維修後應當繼續最低保修________年。且在出現漏水的情況後，在甲方通知後2個工作日內響應。
六、維修工程款的發放
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格後，扣除工程價款的5%作爲質保金，其餘工程款甲方在一週內付清。
七、其它約定
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
甲方(蓋章)：__________乙方(蓋章)：__________
法定代表人(簽名)：__________法定代表人(簽名)：__________
________年________月________日
房屋漏水合同6
甲方：xx縣xx站
乙方：xx縣xx站
（以下簡稱甲方）和 以下簡稱乙方就甲方的房屋所出現的滲水問題及隔熱製作達成如下維修協議協議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外牆壁剝落進行維修經雙方協商，協議如下:
1.維修時間： xx 年 7 月 日起到xx 年x月x 日止。
2.維修地點：
3.負責維修單位：
4.維修方案須甲方確認，並且乙方應在維修之前徵得甲方同意。
5.維修以及維修質量的監督：對於涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監督和協助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對於甲方家裏面的大件物品（傢俱和家電）進行清點並簽字確認，基於維修期間，甲方的傢俱和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對於施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對於甲方的傢俱和家電造成不必要的損壞（另對於甲方地板在施工時儘量鋪設厚點材料以避免在施工期間對於地板的損害）。在維修期完畢對於大件物品進行再一次的確認。對於在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。
8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備包括協助鄰居之間及小區裏面的其他事情如垃圾材料的`堆放。
9.維修之後的房屋質量的驗收和審覈:由雙方事先約定以解決漏水爲主或者以相關行業標準爲驗收標準。
10.在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監督施工方予以負擔。
11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發生的維修費用由乙方全部負責。
12.根據雙方的協商，本次維修雙方採取以下第x種方式
進行:
1.甲方負責全部材料乙方負責施工對於因爲甲方購買的材料質量而引發的質量問題乙方不負責因此而產生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由於乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發生的質量問題則乙方負責全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長
2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協商
3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對於因此出現的問題乙方負全部責任。
4.本 工 程 維 修 發 生 的 費 用 共 計 人 民 幣元大寫 關於費用的支付:無論採取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之後付本次維修費用的 50在維修結束後付 45餘下的 5待保修期滿後甲方在行支付。
5. 本協議一式兩份雙方各持一份。
6.關於保修:保修期 60 天自維修結束之日起算保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看並採取其他相關措施
7.其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲 方公章 經辦人（簽名）
乙方：年 月 日
房屋漏水合同7
甲方：___________
乙方：___________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：
一、費用及付款方式：
甲方委託乙方修補，乙方以包乾價的形式承包，包乾費用xx元，大寫，待乙方修補完工後，由甲方委派工作人員驗收合格爲準。付款方式：。
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費(注：主材爲js防水材料)和人工費和運輸費及轉運費，並全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的'正常生活秩序，並承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限爲xx日。修補完工後在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，並承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期爲xx年。
四、人員管理：
乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區進行管理，乙方人員不得損壞小區內公共設施設備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方;
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，並堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工後負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付x元的違約金，並賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章後生效，均具有同等法律效力。 甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代表：___________ 甲方代表：___________
聯繫電話：___________ 聯繫電話：___________
住址：___________
簽字日期：___年___月___日
房屋漏水合同8
甲方：__________
乙方：__________
爲保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：
第一條維修標準及要求
1、乙方自願選擇房屋維修形式並與甲方簽訂本合同。
2、維修地點：廠區木工房室內牆壁及地面漏水狀況維修。
3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏爲主。
第二條合同金額：合計金額爲：__________元大寫：________________圓整。
3、維修要求：
①乙方進行施工，提供人工，材料。
②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。
4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。
5、維修後保質：建設工程維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人爲破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限爲________年，即維修後應當繼續最低保修________年。且在出現漏水的情況後，在甲方通知後2個工作日內響應。
第二條維修工程款的發放
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的.由乙方自行解決。
第三條其它約定
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。
甲方(蓋章)：__________
乙方：________________
簽訂日期：____________
房屋漏水合同9
甲方：_________________
乙方：_________________
爲保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，本着平等、自願的原則簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：_________________
一、維修地點：_________________
二、承包方式：_________________
三、合同金額：_________________
合計金額爲：_________________萬元，大寫：_________________人民幣整。
四、維修標準。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏爲主。
2、防水材料要求：_________________
五、維修要求：_________________
1、乙方提供相關的'施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建築規範進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規範施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：_________________在正常天氣下天內必須完成。
5、完工後必須把施工中產生的廢物清理乾淨，否則視爲驗收不合格。
6、工程質量及驗收：_________________各種防水材料應符合規範的要求，並有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規範達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格爲止。
7、維修後保質：_________________保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人爲破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限爲五年，即維修後應當繼續最低保修五年。且在出現漏水的情況後，在甲方通知後2個工作日內響應。
六、維修工程款的發放
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格後，扣除工程價款的5%作爲質保金，其餘工程款甲方在一週內付清。
七、其它約定
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
甲方(蓋章)：_________________乙方：_________________(蓋章)
法定代表人(簽名)：_________________法定代表人(簽名)：_________________
簽訂日期：_________________
房屋漏水合同10
甲方：___________
乙方：___________
爲保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，本着平等、自願的原則簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：
一、維修地點：監獄醫院門診樓及住院部維修。
二、承包方式：包工包料保質量
三、合同金額：
合計金額爲：￥___________萬元
大寫：人民幣___________圓整。
四、維修標準。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏爲主。
2、防水材料要求：採用sbs防水卷材，厚度爲4mm。
五、維修要求：
1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建築規範進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規範施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。
5、完工後必須把施工中產生的廢物清理乾淨，否則視爲驗收不合格。
6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規範的要求，並有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規範達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格爲止。
7、維修後保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人爲破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限爲五年，即維修後應當繼續最低保修五年。且在出現漏水的情況後，在甲方通知後2個工作日內響應。
六、維修工程款的發放
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的'結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格後，扣除工程價款的5%作爲質保金，其餘工程款甲方在一週內付清。
七、其它約定
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
甲方(蓋章)：___________乙方：___________(蓋章)
法定代表人(簽名)：___________法定代表人(簽名)：___________
簽訂日期：___________
房屋漏水合同11
甲 方公章 經辦人（簽名）
乙方：年 月。 日
甲方：
乙方：
甲方在業務及住房房頂因嚴重漏水需維修，乙方自願承包，經甲乙雙方協商，本着公平合理的原則，協商簽訂維修合同如下：
一、維修地點：龍溪衛生院業務用房及住房房頂。維修面積以實際驗收測量爲準。
二、維修要求：採用806橡膠材料，三油兩布。
三、保質時間：十年。
四、承包方式和價格：乙方房屋維修實行承包負責制，勞動力由乙方自行聘用和發放勞資，價格： 元/平方，垃圾清理 元/平方（含各項稅收）。
五、付款方式：驗收合格後支付工程總金額的'90%，其餘10%作爲保證金，1年後無工程質量問題發生予付清。
五、維修質量要求及其他約定事項。
1、保證十年以內不得出現漏水現象，如有發生由乙方負責維修。
2、乙方自簽訂之日起10天內必須按甲方要求開工。
六、勞動管理和安全生產：
1、乙方所聘勞力與乙方發生勞務關係，與甲方不存在關係。
2、乙方必須嚴格遵守生產安全操作規程，如出現大、小安全事故，乙方自行承擔，概與甲方無關。
七、此合同任務必須在 20xx年 11 月 1日以內完成。
八、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，市衛生局持一份共同遵守執行。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂日期： 年 月 日
房屋漏水合同12
甲方：_____________
乙方：_____________
爲保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：
第一條維修標準及要求
1、乙方自願選擇房屋維修形式並與甲方簽訂本合同。
2、維修地點：廠區木工房室內牆壁及地面漏水狀況維修。
3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏爲主。
第二條合同金額：合計金額爲：_____________元大寫：_____________圓整。
3、維修要求：
①乙方進行施工，提供人工，材料。
②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。
4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。
5、維修後保質：建設工程維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人爲破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限爲3年，即維修後應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的`情況後，在甲方通知後2個工作日內響應。
第二條維修工程款的發放
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。
第三條其它約定
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。
甲方：_____________
乙方：_____________
簽訂日期：____________
房屋漏水合同13
甲方：__________
乙方：_________
由於乙方廚房區域防水問題導致甲方樓板受潮漏水，使其營業受到一定的影響。爲了妥善解決相關事宜，減少乙方因漏水而受到的損失，經甲、乙雙方協商，達成如下協議：
第一條關於現場順利施工的問題：
1.乙方必須保證在今後的'營業過程中，不在發生漏水現象，否則將再次給予維修賠償。
2.自簽訂協議書之日起，不得已任何藉口爲理由反悔。如出現毀約問題，甲方有權不給予賠償，乙方應承擔由此造成誤工損失，並賠償甲方雙倍於協議金額的賠償金。
3.本協議甲方一次性支付乙方漏水補償，爲最終賠償金額。
第二條關於賠償問題：
根據相關文件規定，雙方協商一致通過，甲方同意賠償乙方_________元：
第三條其他
本協議具有相同法律效力。本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字並加蓋公章之日起生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋漏水合同14
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就_______________漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：
一、費用及付款方式：
甲方委託乙方修補_____________________，乙方以包乾價的形式承包，包乾費用_________元，大寫（ ），待乙方修補完工後，由甲方委派工作人員驗收合格爲準。付款方式：_____________。
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費（注：主材爲JS防水材料）和人工費和運輸費及轉運費，並全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序，並承擔違規施工所產生的`一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限爲______日。修補完工後在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，並承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期爲_____年。
四、人員管理：
乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區進行管理，乙方人員不得損壞小區內公共設施設備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方；
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，並堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工後負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付______________元的違約金，並賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章後生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 甲方代表： 甲方代表：
聯繫電話： 聯繫電話：
住址：
簽字日期：________年___月___日
房屋漏水合同15
本合同由_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱甲方)，與_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱乙方)於19__________年_____月_____日在__________簽署。
茲證明
乙方__________原因房屋漏水，造成甲方財產損失。
鑑於乙方同意賠償甲方相應損失，茲雙方關於賠償問題達成如下協議
定，甲、乙雙方物此立約：
支付：_________________(最遲具體賠償支付日)
仲裁
有關或執行本合同的一切爭議應該友好協商解決。若達不成協議，有關爭議案則提交__________仲裁。仲裁決定爲終局的，並對雙方均具有約束力。
適用法律
本合同的`簽訂，解釋和履行以中華人民共和國法律爲準。
6.正本條款
本合同以中文書寫，正本兩份，每方各持一份。
7.有效期
甲方：_________________乙方：_________________
時間：_________________
