房屋買賣的合同（精選20篇）

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的房屋買賣的合同，歡迎大家分享。

房屋買賣的合同 1

賣方：_____________(簡稱甲方)，身份證號碼：______

買方：_____________(簡稱乙方)，身份證號碼：______

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規至規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_______的房產，建築面積爲_____________平方米。

第二條上述房產的交易價格爲：總價人民______幣_______萬元整。

第三條付款時間與辦法：甲、乙雙方同意以多次付款方式付款，現已付清所有房款。

第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起將交易的房產交付給乙方使用，並把購房合同等相關證件和材料交付乙方，如有其它需求，甲方應積極配合乙方處理好相關事宜。

第五條本合同發生爭議的`解決方式：在履行過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。如有未盡事宜，甲、乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

本合同一式四份，甲、乙雙方及證明人各一份。

出賣方(甲方)：___________證明人：_______

購買方(乙方)：___________證明人：_______

______年____月____日______年____月____日

房屋買賣的合同 2

出賣人：_____________(以下簡稱甲方)

買受人：_____________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落______市________路_______號__________房屋_____間、建築面積_______平方米，賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________。其房屋陽臺、走道、樓梯、衛生間、竈間及其他設備。

三、房屋價款包括附屬設備，雙方議定以人民幣________萬元，由甲方出售給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣________萬元;第二期，在交付房屋之日，付人民幣________萬元;第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。

五、甲方應自合同簽訂之日起_____天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交給乙方，由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方方面處理的，不論何時，甲方應協助。如因甲方的延誤，以致影響主權過戶登記而遭受的損失，由甲方負賠償責任。

七、本合同簽訂前，該房屋應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。

八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額的3‰計算違約金交給與乙方。逾期超過3個月時，乙方可解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，另付給乙方與已收房價款等額的違約金。

九、乙方全部或一部分不按本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應按日加付5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方可解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作爲賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，以致影響乙方權利的行使，概由甲方負責處理，並賠償乙方損失。

十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方可自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方可解除合同。解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本合同第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所佔用的`土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上述房屋佔有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。

十三、本合同的附件與合同有同等效力。

十四、本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，另兩份送交房產和土地管理機關，辦理產權過戶登記手續。

甲方：_____________(簽章)乙方：___________(簽章)

______年_____月______日______年_____月______日

房屋買賣的合同 3

甲方（出賣人）：__________________

乙方（買受人）：__________________

甲、乙、兩方依據自願、誠信原則，經友好協商，達成如下一致意見：甲方承諾並保證：擁有座落於的選房號。該房屋由開發。甲方對上述選房號所有權是完整的，不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的`合同義務。

1、雙方議定上述房號房屋每平米單價爲________平米，出售價格爲________萬圓整。此房號價款爲甲方淨價，甲方不支付交易中的任何費用。

2。本合同書籤訂時，甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買押金條、甲方已墊付預付房款________萬元整的發票以及其他相關票據。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經墊付的購房款________萬元整，共計________萬元整。乙方對上述房號和此後乙方所選房子具有所有權和使用權。此後，買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。

3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續至乙方名下，包括根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現房屋產權無法更名情況，且非甲方主觀意願時（即所有購買房號的都無法更名），在甲方取得房屋產權證後，將該房屋無償過戶到乙方名下，過戶產生的各項費用甲、乙雙方各支付________。

4、如甲方不履行本合同，則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方，且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產生的所有費用。如乙方不履行本合同，甲方不予退還乙方房屋號費。

1、本合同書一式_____份，由甲、乙雙方各執_____份。

2、本合同書在各方簽字後生效。

甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________

法定代表人（簽字）：_________________法定代表人（簽字）：_________________

_________年______月___日_________年______月___日

房屋買賣的合同 4

甲方(出賣人)：_______

住址：_______

身份證號碼：_______

工作單位：_______

電話：_______

乙方(買受人)：_______

住址：_______

身份證號碼：_______

工作單位：_______

電話：_______

就甲方出售、乙方受讓甲方名下_______房屋一事，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，以諮雙方共同遵守。

第一條出售房屋的基本情況

甲方房屋位於：_______；建築面積：_______；房屋所有權證號爲：_______。

本房屋爲央產房或經濟適用房、房改房，甲方已取得上市出售備案表，可以合法出售。

本房屋用於自住，未出租，無它項權利設置；

或，本房屋用於出租，租期_______年_______月_______日終止，承租人已書面聲明放棄優先購買權，不購買此房。(附聲明附件)

或，本房屋的共有權人_______，其已書面聲明放棄優先購買權，不購買此房。(附聲明附件)

第二條成交價格

經甲、乙雙方友好協商，本房屋成交價爲人民幣_______。

第三條付款方式

採取一次性付款；

或分期付款，具體付款時間：_______。

第四條房屋實際交付時間

甲方於_______年_______月_______日前將房屋騰空，交付乙方佔有使用。在此之前，乙方無權要求提前交房。

第五條付款時間與產權過戶時間

經雙方友好協商，甲、乙雙方約定在_______年_______月_______日共同辦理產權過戶，具體方式如下：

第六條房屋交付時的狀況

具體見附件。

第七條物業管理等相關費用的承擔

房產過戶前的水、電等實際發生的費用及物業費用等由甲方承擔；交付後由乙方承擔。在房屋過戶之前前往小區物業管理部門辦理物業交接。

第八條；違約責任

甲、乙雙方應根據房管局的要求準備辦理過戶所需的身份證明文件及其它法律文件，如因甲方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成過戶遲延的，每逾期一日，甲方向乙方交付房屋總價_______的違約金；如逾期超過_______天仍無法辦理產權過戶或甲方違約不辦理過戶的，乙方有權要求單方解除合同，收回房屋總價款，並要求甲方支付房屋總價款的違約金；

如因乙方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成過戶遲延的，每逾期一日，乙方向甲方交付房屋總價_______的違約金；如逾期超過_______天仍無法辦理產權過戶或乙方違約不協助辦理過戶的，甲方有權要求單方解除合同，並要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。

如甲方未按約定日期騰房交付房屋的，每逾期一日，甲方應向乙方交付房屋總價_______的違約金；如逾期超過_______天，乙方有權要求騰房，行使房屋的所有權。

如乙方未按約定方式交付房價總款(銀行正常工作安排或不可抗力除外)，每逾期一日，乙方應向甲方交付房屋總價_______的.違約金；如逾期超過_______天仍未交付房價總款或拒絕交付的，甲方有權要求單方解除合同，並要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。

第九條爭議的解決

雙方在履行協議中的爭議應先協商解決；如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選擇其一)。

第十條定金條款

簽訂本協議時，乙方向甲方交付定金人民幣_______萬元整，此定金在支付房價款時實際充抵。

本協議共_______頁，自雙方簽字之日起生效。

本協議一式三份，雙方各執一份，辦理過戶時交房管局一份，具有同等法律效力。

甲方(委託代理人)：_______乙方：_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

房屋買賣的合同 5

出賣人：

買受人：

出賣人：（以下簡稱甲方）

身份證：

地址：

買受人：（以下簡稱乙方）

身份證：

地址：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上，爲明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同，以資雙方共同信守執行：

第一條甲方應對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定，而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

第二條房屋的坐落、面積情況：

1、本合同所稱標的房屋是指位於貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號房屋。

2、該房屋建築面積共154.03平方米，其中套內建築面積爲136.65平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積爲17.38平方米。

3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

第三條計價方式與價款：房屋的交易總價爲：人民幣381994元整（大寫：叄拾捌萬壹仟玖佰玖拾肆元整）。

第四條付款方式及期限：乙方在本協議簽訂之日起2個月內先向甲方支付首付款30萬元，剩餘房款81994元應當在辦理過戶登記前全部付清。房屋交付及產權登記的約定：

1、甲方應於本合同簽訂之日起30天內將本合同項下房屋全部交付給乙方。

2、由於房開商還未將該房屋產權證辦理完成，甲方現未取得房地產權屬證書（指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》）。甲方應當在取得房地產權屬證書之後，及時協助乙方將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

第六條稅費分擔約定：

1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

第七條違約責任：

1、乙方如未按本合同規定的時間付款，自本合同規定的應付款期限屆滿的次日起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

2、甲方如未按本合同規定的'期限將該房屋交付，自本合同規定的交付期限屆滿的次日起起至實際交付之日止，甲方按日向乙方已支付房款萬分之三的違約金。

第八條爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。

第九條特別約定：房屋辦理過戶登記後，如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。

第十條免責條件：

1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任；

2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。

第十一條陳述和承諾條款：

1、甲方承諾：甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權。

2、乙方承諾：真實地願意購買本合同項下的房屋。

第十二條本合同簽訂地爲貴州省大方縣，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字後生效。

第十三條本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

出賣人（甲方）：

身份證號碼：

地址：

聯繫電話：

買受人（乙方）：

身份證號碼：

地址：

聯繫電話：

見證人：

身份證號：

聯繫電話：

簽訂時間：20__年6月9日

房屋買賣的合同 6

甲方：________________________

乙方：________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他相關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願和協商一致的基礎上，就甲方委託乙方從事房地產經紀事項達成一致意見，特訂立如下協議：

第一條房屋信息描述

甲方自願出售的房屋(以下簡稱該房屋)位於__________________。該房屋用途爲__________________，建築面積爲_________平方米、套內面積爲_________平方米(以該房屋產權證標註面積爲準)。該房屋尚未取得產權證書，甲方同意在與乙方介紹的買方達成買賣協議後，自願到公證處公證。

第二條房屋交易價格

甲方授權乙方按照淨房價等於或者高於________萬元(大寫________________萬元整)的價格介紹、聯繫買方(不含稅費)。

第三條與該房屋交易相關的費用

與該房屋交易相關的稅款、費用按國家和重慶市有關規定執行，由甲方、買方在房屋買賣協議書中另行約定。

第四條委託事項和服務費

甲方委託乙方爲其提供尋找合適買方、協助價格談判、促成房屋買賣成交、代收代付定金、代擬房屋買賣協議等服務。甲方應按實際成交價格的________%向乙方支付服務費(以下簡稱基本服務費)，同時甲方，如果實際成交價格高於________萬元，甲方將按照超過________萬元的部分的50________%另行向乙方支付額外服務費(以下簡稱額外服務費)。

第五條服務費的支付

基本服務費的支付：

雙方約定上述________%的基本服務費在買方支付購房定金時，由乙方直接從定金中扣除，即：通過乙方居間服務，甲方與買方已達成該房屋買賣意向的，買方應向甲方支付定金20萬元，甲方同意由乙方代收定金，並從定金中直接扣除服務費(按實際成交價格的2%計算)，扣除服務費後的定金餘款，乙方應及時支付給甲方，甲方應在收到後立即出具定金收條給買方，收條金額爲定金20萬元。

額外服務費的支付：

在甲方收取定金後，乙方應及時協助買賣雙方簽訂正式的房屋買賣協議書。

甲、乙雙方約定，在房屋買賣協議書籤訂後，在買方向甲方支付首付款時，甲方應向乙方支付額外服務費，具體支付方式爲：首付款中金額等於額外服務費的部分款項(按照實際成交價格超過________萬元的部分的________%計算)，由買方直接支付到本協議乙方指定的銀行賬戶，其餘部分支付到甲方指定的銀行賬戶，甲方應在收到後立即出具首付款收條給買方，收條金額爲首付款全額(含服務費金額)。

第六條後續事項

甲方、買方在房屋買賣協議書正式簽訂並結清首付款後，乙方的基本義務已完成，買賣雙方權利義務、法律責任、糾紛處理均按房屋買賣協議執行，後期產權過戶、按揭貸款手續的辦理由買賣雙方自行處理或委託中介機構代理，乙方提供必要協助，並擔任雙方交易事項的見證人。

在買賣雙方房屋買賣協議書正式簽訂並結清首付款後，乙方的`基本義務已完成，甲方應無條件向乙方支付基本及額外服務費，即使此項房屋買賣因買賣雙方或任何一方違約原因、或者其他原因最終未能完成產權過戶、按揭貸款手續，也不影響甲方向乙方支付基本及額外服務費的義務。而應由無過錯方按照買賣協議的約定向過錯方追究違約責任及賠償責任。

第七條違約責任

1、通過乙方居間服務，甲方與買方已達成該房屋買賣意向且買方已向甲方支付定金後，甲方未向乙方支付基本服務費的，甲方構成違約，除應及時補付服務費用外，還應另行按照基本服務費的________%支付違約金。

2、在房屋買賣協議書籤訂且買方向甲方支付首付款後，甲方未在3日內向乙方支付額外服務費，除應及時補付服務費外，還應另行按照額外服務費的________%支付違約金。

第八條對於未盡事宜，甲、乙雙方可簽訂補充協議。

第九條本合同一式兩份，雙方各持一份。

甲方：________________________乙方：________________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

房屋買賣的合同 7

原告：

被告：

訴訟請求：

一、請求貴院判令被告繼續履行合同，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。

二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由_______年_____月______日至______年_____月______日）逾期7個月，（按銀行同期貸款利率計算）。

三、原告以約定的違約金低於造成的損失爲由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建築平方米向原告支付補償金，共計人民幣_________元（大寫：____）。

四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_________元。（按銀行現利率執行）。

五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。

事實與理由

原告與被告系商品房買賣合同關係。原告於______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發的紅橋區咸陽路南端東側龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的`權利義務進行了詳細約定。原告於______年______月______日將首付款人民幣_________元，於____年___月___日將貸款人民幣_________元付於被告帳戶，合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據合同中的約定履行了自己作爲一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應於______年_____月______日前驗收合格並交付使用，但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房准許交付使用證》，導致至今_______年___月___日，原告不能合法入住。被告的行爲構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

依照《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失爲由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公佈的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發佈20__年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20__年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建築平方米，以此爲依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金爲人民幣_________元。

原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20__年6月1日執行版的相關規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。

此致

_________人民法院

一、本訴狀副本___份（按被告人人數提交）;

二、證據___份。

具狀人：_________

___年___月___日

房屋買賣的合同 8

賣方：______________________

買方：______________________

甲、乙雙方經友好協商，就房產買賣一事達成以下條款：

第一條甲方對產權的聲明

甲方已依法取得出售房的合法證書（蕪湖市房屋所有權證及土地使用權證）。出售房（是/否）已設抵押，甲方爲該房屋的產權狀況負全責。該房屋的地址爲______，結構爲______，建築面積爲____平方米，車庫____號，建築面積爲____平方米。

第二條甲方對出售權的聲明

甲方保證出售房的合法性，並有權將該房上市交易。如情況不實，甲方承擔由此而引起的一切經濟和法律後果。

第三條乙方對購買權的聲明

乙方自願在本合同第一條及第二條成立的前提下，購買甲方出售房的完全產權，並認可僅在此種情況下籤訂的合同才具有法律效力。

第四條出售房價格

甲、乙雙方同意出售房價格爲____元。

第五條付款方式

1、合同簽字蓋章後，甲、乙雙方應向丙方提供辦理立契過戶手續的必要材料並立即支付丙方佣金：甲方____元，乙方____元；及甲方代辦產權費____元，乙方代辦產權費____元、貸款手續費____元。丙方實收佣金____元（大寫：___佰拾萬仟佰拾元整）。此外，乙方還須當即支付甲方購房定金____元。如發生違約，責任由違約方承擔。

2、無需銀行貸款

丙方將產權辦理至乙方名下後，乙方須當即向甲方付清房款餘額。

3、銀行貸款

①甲、乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。

②乙方應在年月日前，將房款的30%首付存入銀行。

③銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第六條違約責任

1、乙方未按合同第五條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約方違約。

2、甲方應在年月日將房屋搬空並交予乙方，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金，逾期超過15天，即視甲方違約。如甲方拒不履約，乙方可要求法院強制執行。

3、合同簽訂後，如乙方違約，購房定金歸甲方所有，同時乙方承擔全部中介費用。如甲方違約，必須承擔雙倍定金返還給乙方的責任，同時也承擔全部中介費用。在解除合同時，違約方應將違約金結清。

第七條房屋交付：

甲、乙雙方就房屋交付達成以下細目：

1、甲方須出售房的產權清楚，無糾紛，無債權、債務。出售後，如發生與甲方有關的產權糾紛、債務，一律由甲方負責。

2、甲方保證所售房屋現狀同產權證記載相符。

3、房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的`破壞；沒有固定不可移動裝修物品的破壞。

4、物業交驗完畢後，房屋所產生各項費用：如電、水、煤氣及物業等各項費用由乙方自行承擔。

5、其它：

第八條關於產權辦理的約定

甲、乙雙方應在年月日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續，並按有關規定申領房屋所有權證。甲、乙雙方可委託丙方代辦該房屋所有權證。否則，由此所引起的一切產權糾紛、債務與丙方無關。

辦理上述手續時產生的稅費及相關費用，由甲、乙雙方依照國家規定繳納。

第九條附件

相關附件爲本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

第十條爭議的解決

本合同未盡事宜，雙方協商一致後，可簽訂補充合同。協商不成，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

本合同須加蓋百家幸公章後方可生效。本合同一式叄份，甲、乙、丙三方各執一份，自簽字之日起生效。

甲方：__________________乙方：__________________

日期：__________________日期：__________________

房屋買賣的合同 9

發包方：

承包方：

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委託乙方建造續三、四層和後院補建工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：

1、工程地址：____市。

2、本院後院補建：具體結構爲雙方商定的內容，灰土井八個，直徑1.2米、深度3米，外邊柱4根，400400、鋼筋爲128根裏邊柱240300、鋼筋爲126根圈樑、地樑爲240240、4根12螺紋。柱子到3樓頂。

3、續蓋三、四層：三樓靠南邊有240240柱子4根有圈樑、用樓板。四層無有柱子、有圈樑、樑爲240240用現澆。施工要求符合民用房建設。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從________年____月____日起至________年____月____日止，共60天。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款：經協商本合同總承包單價爲人民幣：三百一十五元每平米總價約爲十五萬人民幣後院補建一二層單算2.8萬元，三四層按面積計算

四、承建方式乙方對房屋建設工程包工、包料包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

五、工程付款辦法工人進門施工到三層封頂付工程總價的40%、四層封頂付工程總價的30%、粉刷完成後付工程總價的25%，剩餘5%交工後甲方驗收合格滿意後____日內一次性付清。

六、粉刷等後續工程所有建設房屋的室內、院內粉白地面鋪60地轉，後院水泥壓光，街面貼瓷，一層一個衛生間，拆房以及建築垃圾有乙方處理，拆下的可用材料由乙方所有做二次利用。二層上的拆除垃由甲方處理。

七、施工安全要求及質量問題責任乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔一切安全事故的責任和因此發生的.一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。如有工程質量問題由乙方承擔賠償一切損失。前邊因地基出現的開裂乙方不負責任

八、雙方在施工中的幾項規定：

1、施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法、施工過程中發生的.所有安全事故由乙方承擔全部責任。

2、開工前甲方負責向乙方提供施工場地，施工範圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供工人住宿。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

3、工程竣工後，乙方負責施工範圍內垃圾的清理，做到工完場清。

九、合同生效與終止：本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程圓滿結束後，甲方將款項結清後合同即告終止。

十、本合同壹式肆份，甲、乙方各執壹份，新房村委會執壹份，施工方執壹份具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

委託代表：

甲方簽字：___________乙方簽字：___________

簽訂日期：___________簽訂日期：___________

房屋買賣的合同 10

甲方：_________________身份證號：_________________

乙方：_________________身份證號：_________________

丙方：_________________身份證號：_________________

_____年_____月_____日方提出終止_____年_____月_____日簽訂的房屋終止交易合同範本，合同編號：_________________，不動產證號爲：_________________，房屋地址：_________________，三方做出如下約定：_________________

1、終止合同原因：_________________

2、方支付丙方服務費_____元(大寫：_________________)，支付另一方違約金____________元。

3、如已網籤，甲、乙雙方配合撤銷網籤的.相關手續。

4、經乙方同意丙方將不動產證(權屬證件號碼：_________________號)原件退還給甲方。

5、原簽訂的《房屋買賣合同》由丙方收回。

甲方：_________________乙方：_________________丙方：_________________(蓋章)

身份證號：_________________身份證號：_________________

代理人：_________________代理人：_________________經辦人：_________________

身份證號：_________________身份證號：_________________電話：_________________

電話：_________________電話：_________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

房屋買賣的合同 11

甲方（賣方）：_______________

身份證號碼：________________

乙方（買方）：_______________

身份證號碼：_________________

經甲、乙雙方充分協商，雙方同意就下列房屋買賣事項達成如下協議，雙方共同遵守。

一、房屋狀況：甲方自願將座落於_____________，面積爲____________m2出售給乙方，房號爲______號樓，房產證編號______。房屋地址、編號、房屋面積等房屋狀況以房產證描述爲準。

二、甲、乙雙方協定的上述房屋成交價爲：________________________圓整。

三、預交定金：_________年_______月______日預交金____________萬元，並定於_________年_______月______日雙方來籤正式合同，如哪一方不來，就算哪一方違約，按本協議第七條責任處理，如乙方沒有違約，則定金抵作爲購房款。

四、付款、交房時間及方式：

㈠、經甲、乙雙方協商同意，乙方首付__________萬元整於_________年_______月______日之前轉賬於甲方提供的賬號：____________。

㈡、第二部分房款壹拾萬零貳仟捌佰元整（￥：______________元）在交完辦理房產證過戶資料後付清。

㈢、剩下伍萬元整房款加包辦房產證、地產證_____________________元整（包括辦理車庫過戶）等過戶成功到乙方名下一次性付清。

（四）、甲方在收到首付叄拾萬元後應把房子鑰匙交給乙方。

五、甲方保證乙方所購上述房屋產權清楚，無重複交易、抵押、查封，售後若發生與甲方售前的產權糾紛或債權、債務糾紛，概由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的.經濟損失均由甲方負責賠償。

六、過戶方法：甲方提供所有必需的房產過戶資料，陪乙方一起把甲方購___________________________________過戶到乙方名下，過戶費用由乙方承擔。甲方必須在_________年_______月______日前將房產過戶到乙方名下，否則乙方有權扣除部分房產過戶費用。

七、違約責任：第一批購房款自支付後，如乙方中途悔約不買，乙方不得向甲方索還已交的購房金；如甲方悔約不賣或賣給他人，按所收到乙方的購房款定金雙倍返回給乙方。

八、買賣雙方的介紹費按中介所規定或事先講好的金額在賣方收取買方定金或第一批房款時，兩方都以現金方式一次性付清中介費，不得拖欠。

九、中介人有責任對賣方的情況真實性負責，若賣方情況不真實以上協議兩無異言，空口無憑，立字爲據。此協議一式三份，甲、乙雙方及中介方各執一份。簽字生效，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：______________乙方（簽章）：______________

__________年_______月______日__________年_______月______日

房屋買賣的合同 12

甲方（出賣人）：__________________

乙方（買受人）：__________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，並經土地所有權人同意，達成以下合同條款：

一、甲方自願將坐落在______________房屋院落（包括：正房間、廂房間）出賣給乙方，並將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。該院落具體位置爲：

東鄰：______________西鄰：______________

南鄰：______________北鄰：______________

登記長度爲：______米、寬度爲______米，面積共______平米。

二、該院落相關的'附屬物同時全部轉讓，附屬物包括：

三、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲______人民幣大寫；即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時一次性付清。

四、甲方應在前將該房屋交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

五、本合同生效後，一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期______日，應向對方支付______元違約金。

六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。並已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用，甲願意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。

七、合同生效後甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務，如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續，甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府徵地拆遷，該院落的拆遷利益（包括拆遷補償款、回遷房等）全部歸乙方所有。

八、其它：

1、本協議未盡事宜須經雙方協商解決，並簽訂相應的補充協議。

2、本協議經甲、乙雙方簽字、蓋章，村委會簽字蓋章後生效。

3、本協議電腦打印一式______份，各方各執______份。

甲方（賣方）：______________（印）身份證號：______________

住址：______________住址：______________

電話：______________電話：______________

_________年______月___日_________年______月___日

房屋買賣的合同 13

甲方；

已方：

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

1、甲方自願將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號（建築面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米）房地產出賣給乙方（集體土地、建設用地使用證（94）第01033號，建設用地規劃許可證（95）003號建設工程規劃許可證（95）13號）。四界以證號上所標爲準。

2、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣貳拾萬元整（200000.00元）。付款方式，雙方簽定合同時一次性付清。

3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續，如乙方要辦理手續，新產生的'有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。

4、甲方應在20__年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的結構。

5、合同簽定後，如一方違反本合同條款，應向對方支付陸萬元違約金。

6、本房屋買賣合同書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。

甲方簽字： 乙方簽字：

執筆人： 在場人：

年 月 日 年 月 日

房屋買賣的合同 14

甲方（贈與人）：_________

乙方（受贈人）：_________

甲方與乙方關係爲父女關係，根據《繼承法》，雙方本着既照顧親情又體現公平，達成協議如下：

1、甲方於________________年________月________日購買_________集團有限公司“______”小區6棟4單元402號經濟適用房一套，面積爲94.791M2，總房價_______元，於________________年________月________日交房。（房產證至今未拿）

2、因甲方在________________年________月________日突發腦溢血過世，現根據甲方的生前將上面購買的房屋無償轉讓給乙方的意願，乙方與母親和弟弟、妹妹、妹夫協商同意，將甲方上面房產無償轉讓過戶給乙方。

3、甲方的`配偶和其他的子女將自願放棄房屋的所有權，無權管理和使用該房屋。

4、因甲方現已經過世，由甲方的配偶（乙方的母親）全權代理辦理房屋繼承過戶協議相關手續。

5、至協議簽字日起房屋所有權歸乙方，產生的一切費用，包括管理費和稅費全部歸乙方承擔。

6、本協議自________年________月________日起生效，協議一式兩份，乙方和甲方的配偶各一份。

甲方：________乙方：________

日期：________日期：________

房屋買賣的合同 15

出售人(以下簡稱甲方)：

購買者(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，爲明確甲、乙雙方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本合同。甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，並自願購買該房屋。現該房屋具體狀況如下：

第一條座落於____，建築面積_____平方米;

第二條房屋的所有權證號爲，國有土地使用權證號爲;該房屋佔用範圍內的`土地使用權隨該房屋一併轉讓。上述房產的交易價格爲：人民幣______元/平方米，總價：人民幣______元整(大寫：______元整)

第三條乙方在前應向甲方給付定金人民幣__元整(大寫：__元整)上述定金在乙方付款時充抵房款。

第四條付款時間及方式乙方應於本合同生效之日起日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式爲：

第五條甲方承諾在本合同生效之日起日將房屋交付給乙方，並在交付房屋前騰空該房屋。甲方應在前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。甲方承諾並保證，依法享有本合同所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

第六條甲、乙雙方同意，在本合同生效之日起

協商不成的，□提交仲裁委員會仲裁解決□依法由人民法院訴訟解決本合同一式份。

其中甲方執份，乙方執份，提交房屋權屬登記機關一份。

甲方(簽章)

乙方(簽章)

簽約日期：

房屋買賣的合同 16

買方：_________（以下簡稱甲方）

賣方：_________（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方在平等自願的基礎上，就乙方將房屋賣給甲方事宜。經協商一致，特訂立本合同。

第一條房屋的坐落、面積

1·乙方售給甲方的房屋位於_______________________面積___________

2·房屋產權證號爲____________

第二條房屋由乙方售給甲方，全部價款共計人民幣：_________元。

第三條本契約簽訂之日起_________內，甲方應將上列價款付與乙方，乙方收到全部價款後，應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。

第四條本契約簽訂後，甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記，所需費用由甲方承擔，在取得房屋所有權證後，產權歸甲方所有。

第五條甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定，未經市有關部門及乙方同意，不得對上述房屋加層和改建。

第六條本契約簽訂之日起，在兩年內屬於原乙方使用不當造成的`質量問題，由乙方負責保修；屬於人爲的損壞由甲方自行負責。

第七條本契約一式三份，乙方一份，甲方兩份·

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋買賣的合同 17

賣方（甲方）：__________

身份證：_______________

買房（乙方）：__________

身份證：_______________

根據中華人民共和國有關法律、法規和本地有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實守信的原則訂立本合同，以此共同遵守：

第一條甲方自願將坐落於________小區6號樓四樓32號兩室一廳的房子賣給乙方，房屋面積爲78平方米。

第二條甲、乙雙方經協商達成一致，同意上述房屋轉讓價格爲人民幣26萬元整，大寫：貳拾陸萬元整。

第三條甲方保證該房屋沒有任何經濟糾紛，拖欠費等。

第四條如以後發生房產糾紛或者甲方收回房屋、或乙方要求退還房屋，甲方或乙方應向對方加倍退還購房款。

第五條在需辦理房產證時，甲方應協助乙方辦理所有手續，但在出售房屋和簽訂協議後，其房屋之後的.所有房屋費用由乙方承擔。

（包括在房屋辦理正式房產證時，所需的補償金和過戶所需費用由乙方全部承擔）

第六條甲方將所有有關本套房屋的購房手續移交給乙方，由乙方負責保存。

第七條本合同一式三份，甲、乙雙方、中間人各持一份。

甲方（蓋章簽字）：

_____年_____月_____日

乙方（蓋章簽字）：

_____年_____月_____日

中間人（蓋章簽字）：

_____年_____月_____日

房屋買賣的合同 18

甲方：____________；

乙方：____________；

公證人：_________________。

經甲、乙雙方友好協商，本着互讓、互諒、公平、自願的原則，達成宅基地買賣合同，具體條款如下：

一、甲方願將座落張樓鄉茶庵村豐李組北邊建設用地，路西側，門面兩間宅基地面積寬_______，南鄰以人民幣給乙方。

二、乙方先支付作爲預付款，在甲方付款________元（大寫元（大寫）______個月做好建房準備）。出售處建房時，無四鄰權屬糾紛，順利做完地樑後一次性付清餘。

三、甲方保證宅基無任何四鄰糾紛，無與宅基相關的'債權糾紛，若有糾紛，甲方有權全力協助乙方調解。

四、本合同甲、乙雙方簽訂後不得違約，一方若違約，將支付對方該宅基款50%作爲違約金。

五、本合同受《合同法》保護。本合同未盡事宜另行協商。

六、本合同簽字之日起生效。

七、本合同一式叄份，甲、乙雙方及公證人各持一份。

甲方（簽章）：____________乙方（簽章）：___________公證人（簽字）：_________________

簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年___月___日

房屋買賣的合同 19

甲方：____________________

乙方：____________________

甲、乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：_________________

一、乙方將2008年10月3日購買的__國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國銀行__分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的.首付款29.66萬元退還給乙方，將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：_________________違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字後生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

乙方簽字：_________________

負責人簽字：_________________

乙方身份證號碼：_________________

_____年 _____月____ 日

房屋買賣的合同 20

出賣方(甲方)：

身份證號：

買受方(乙方)：

身份證號：

第一條房屋的基本情況。出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於____;位於第 層，共 (套)(間)，房屋結構爲 ，建築面積 平方米。

第二條價格。該房屋售價總金額爲(人民幣)百拾萬千百拾元整。

第三條付款方式。分兩次付清，乙方於____年__月___日向甲方付___元，剩餘元於____年__月___日付清。

第四條交付期限。出賣方應於本合同生效後，將該房屋付給買受方。

第五條關於產權登記的約定。在買受方實際接收該房屋之日起，出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

第六條出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任。

第七條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。

第八條本合同中未規定的'事項，均遵照中華人民共和國和有關法律、法規和政策執行。

第九條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由臨汾仲裁委員會仲裁。

第十條本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

出賣方(甲方)：

____年__月___日

買受方(乙方)：

____年__月___日