隨着時間的推移，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關係。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編精心整理的房屋合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
售房人(甲方)：
購房人(乙方)：
經甲、乙雙方協商，就門面房購銷事宜達成如下協議：
一、甲方將位於靈寶市新華路市一中的一間上下兩層門面房屋，建築面積爲84平方米，以人民幣貳拾玖萬捌仟整(￥：298000.00元)出售給乙方。
二、甲方承諾對該門面房擁有所有權和處置權。甲方承諾該房屋出售給乙方前沒有出售給第三方，沒有任何債權、債務、抵押的糾紛。
三、甲方如違反合同第二條的規定，自願賠償乙方損失50萬元。
四、本合同簽訂後該房屋的所有權及使用權歸乙方所有，本合同簽訂後與該房屋發生的債權、債務、抵押等糾紛由乙方負責，與甲方概無關係。
五、自簽訂本合同後，甲、乙雙方不得反悔，如果任何一方反悔，要賠付另一方房屋款的雙倍違約金。
六、交款方式：現金一次性付清房款。
七、此合同雙方簽字後立即生效，具有法律效力。
八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋合同 篇2甲方：
乙方：
乙方監護人：
爲明確雙方本次贈與房屋行爲的權利義務，甲乙雙方本着誠實信用的原則，並根據有關法律規定，制訂本合同，以期共同遵守。
1、甲方決定在乙方年滿十八週歲，即________年____月___日，將位於陽春市____區____路____樓____層____號的房屋一套（結構：________，產權證號：________，產權類別：________，建築面積____平方米），無償贈與給乙方，此贈與爲不可撤銷之贈與。乙方同意接受此次贈與。
2、甲方保證其對上述的房屋擁有合法的所有權。
3、在本合同生效後，甲方應在____________日內向乙方移交上述房屋，並應在________日內協助乙方到有關房產管理部門辦理有關變更登記的手續。
4、乙方無須向甲方支付任何費用，但與移交上述房屋的有關費用包括到有關房產管理部門辦理有關手續的費用以及有關契稅應由乙方負擔。
5、本合同履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向陽春市人民法院起訴。
6、合同自雙方簽字後成立，乙方林其雨年滿十八週歲，即________年________月________日生效。
7、房屋贈與合同，合同一式六份，甲乙雙方各執一份（乙方合同由______保存），乙方監護人______手執一份，其餘三份保留在辦理有關手續時備用。
甲方（簽字）：
住所：
身份證號：
簽約時間：
乙方監護人（簽字）：
住所：
身份證號：
簽約時間：
房屋合同 篇3甲方：孟定鎮河西村允坎組
乙方：**縣德黨鎮
甲乙雙方本着平等、自願和誠實守信的原則，經雙方協商一致後，就建房事項達成以下條款，以便共同遵守：
一、甲方願意將坐落在 本自宅自家宅地上即將修建的樓房，建築工程承包給乙方，因沒有建築規劃圖紙，建房的面積大小、樣式等完全取決於甲方的決定，乙方必須無條件的服從，不得以各種藉口進行干涉與阻止。
二、此項工程甲方負責購建築材料，乙方主要負責現場施工並保證工程的進度和質量，必要時應配合甲方購建築材料或提合理化建議。
三、工程《地基爲框架結構，上體爲磚混結構，整體工程（裝修、外貼瓷磚、粉刷、接電線等）均由乙方全權責，單價按每平方米 （大寫： ）計算，收方以滴水爲界計算，甲方主要解決水費、電費和一樓地板的回土工作，由甲方負責，板子、勞力組織乙方負責。
四、開工日期： 年 月 日，竣工日期： 年
月 日。工程質量保證金甲方支付給乙方所有費用中按5%折扣，待工程量保證期滿一年後，無質量問題，由甲方全額退還給乙方。
五、 年 月 日，甲方已付乙方預付 元（大寫： ）的工程信雀保證金，待工程結束後在總費用中扣除。付款方式：第一次自開工時預付 元（大寫： ），第二次地基完工後預付 元（大寫： ），第三次主體完工後預付 元（大寫： ），第四次甲方可根據工程進展情況給予支付或工程結束，折扣完質量保證金後一次性結算清給乙方。
六、工程質量由甲方全權負責，乙方擔保期限爲一年（自竣工之日起開始計算）。保證牆體不出裂紋、房頂不漏水、瓷磚脫落、仿瓷不變擀，非人爲損壞。不可抗拒的因素除外（如發生地震、戰爭外），若出現質量問題由乙方負責返工，材料、施工費用由乙方負責，公認的勞力組織、生活安排。
七、違約責任：甲乙雙方應按商定的事項進行操作，乙方必須按甲方的要求進行施工，不得刁難中途停工蔌延工工程完工日期，若乙方違反甲方有權終止合同。乙方除應交還甲方的預付現金外，應承擔預付現金30%的合同違約金，不可抗拒的因素除外（如貨源短缺，一時買不到貨，運輸出現問題，資金短缺等）。
八、本合同中未盡事宜，經甲乙雙方協商一致後另定，本合同一式二份，自簽字之日起生效。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
證明人（簽章）：
年 月 日
房屋合同 篇4案情：
被告申某與呂某(女)原爲夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告經公證簽訂協議一份，約定共同出資購買位於花山區鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告，當時因原告年齡小，未能領辦到身份證，即將產權登記在被告名下，但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。後因被告不肯辦理房屋過戶，以致成訴。庭審中，被告辯稱贈與房屋尚未過戶，贈與合同並不成立。
裁判：
法院審理認爲，被告簽訂的贈與協議系雙方的真實意思表示，贈與房屋雖未過戶，但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住，應視爲已經交付，贈與合同合法有效，被告應當辦理該房過戶手續。法院據此判決被告申某、呂某於判決生效之日起十五日內協助原告辦理贈與房屋的產權過戶手續。
評析：
本案是一起因贈與房屋未辦理產權變更登記而引發的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同，當事人一方的意思表示一旦經對方同意即能產生法律效果，即通常所說的“一諾即成”。當然，合同成立並不意味着合同生效，贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據贈與對象的不同，贈與可以分爲動產贈與與不動產贈與，動產贈與以贈與物交付爲要件，而不動產贈與，因爲法律對其產權轉移有特別規定而與前者有所區別。如本案中涉及的房屋贈與，根據法律規定，房屋產權轉移以登記過戶爲要件，相對應，對房產贈與合同，一般情況下也應以產權登記的辦理爲其生效要件。訴訟中，被告正是以此爲由提出抗辯。
但事實上，房屋贈與未辦理過戶，並不意味着贈與合同必然未生效。根據《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的.意見(試行)》第128條規定：公民之間贈與關係的成立，以贈與物的交付爲準。贈與房屋未辦理過戶手續，但贈與人根據書面贈與合同已將產權證書交與受贈人，受贈人根據贈與合同已佔有、使用該房屋的，可以認定贈與有效，但應令其補辦過戶手續。
有關本案的相關規定
《中華人民共和國繼承法》第十六條的規定，公民可以立遺囑將個人財產指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產享有共同的權利、承擔共同的義務，雙方享有平等的財產處分權。《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規定：“遺囑人以遺囑處分了屬於國家、集體或他人所有的財產，遺囑的這部分，應認定無效”。因此，配偶中一方將夫妻共有財產贈給子女和朋友，如未經另一方同意，該配偶擅自處分共有財產的遺囑應認定部分無效，依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規定，對該遺囑所涉及的共有財產，應分出一半歸配偶所有，其餘一半由遺囑指定的繼承人繼承。
房屋合同 篇5甲方：
乙方：
甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法 》和《建築工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際狀況，經過協商，達成如下協議。
一、工程概況
1、甲方準備在 新建 間 層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋建築工程（房屋從主體結構開始到粉刷完畢）承包給乙方進行施工建設，()工程從 年 月 日開始動工，至 年 月 日竣工；房屋建設採用費用包乾制的形式；乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工。
2、採取費用包乾的方式。乙方負責房屋建築時所需的設施（比如：腳手架、跳板等），甲方負責材料的供應；工程開工，從協議簽定之日開始，歷時 天內完成；房屋建築總面積 平方米，按每平方 元計算，費用金額共計 元整。
3、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即（金額大寫）：_______元；待工程完工後，經甲方驗收合格，付清工程的餘下款項
二、質量要求
1、工程驗收標準，甲方按照下方的規定執行。
2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工，主體結構建設時，牆體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與牆體成一條線；粉刷時牆體厚度均勻，無裂縫，內牆面到達整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要到達厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門牆體及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼，到達水平；陰陽角與牆體成一條線，與牆面垂直或平行；房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束後，甲方進行竣工驗收。
三、安全問題
工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切職責，甲方概不負責，沒有任何法律職責。
四、需要說明
五、合同生效
本合同一式二份，雙方各執一份。本合同自____年__月__日簽定之日起生效。
甲 方（簽字蓋章）
乙 方（簽字蓋章）
雙方證明人（簽字蓋章）
_______年_______ 月_______ 日
房屋合同 篇6建設單位：以下簡稱甲方；
施工單位：以下簡稱乙方；
合同名稱：
根據《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定，本着對雙方負責的態度，甲乙雙方公平、公正、互惠互利的原則，共同擬定本項目合同，並嚴格認真負責執行。
內容如下：
一、發包方式：技術指導及包工包料；價格見施工方案報價清單。
二、發包範圍：屋面伸縮縫處理，屋面、陰陽角處理及保護層。
三、工程總造價（約34108。00元，大寫：叄萬肆仟壹佰零捌圓）：以現場實際方量爲準；
四、付款方式：
1、乙方進場施工 個工作日由甲方付給乙方 元材料款。
2、本工程完工驗收合格甲方付乙方工程總款的92%；
3、本工程總款項預留8%爲此工程質量保證金，一年期滿甲方如數撥付給乙方；
五、工程質量與施工安全
1、乙方必須按本工程屋面防水維修施工方案，保質保量完成該工程施工；施工時應無條件接受甲方施工代表和質量監督負責人監督，否則造成的返工損失由乙方負責。
2、乙方在施工中必須做到安全生產，文明施工，並尊重當地羣衆的民族風情，由此引發的工傷事故及糾紛由乙方負責。
3、若在工程驗收過程中發現質量問題，應由承包方負責返工維修，並承擔一切返工維修費用，若因此造成經濟損失的，承包方應負責賠償。
六、竣工驗收：乙方完善施工過程中圖片或文字資料，及驗收清單，歸類存檔並移交甲方。
七、雙方責任
1、甲方負責協調項目所在地的一切事項。
2、甲方保證該項目施工所具備的的水通，電通，路通。
3、甲方爲乙方負責生產生活提供便利，費用由乙方自行承擔。
4、乙方在施工中發現施工方案有變更，需取得甲方同意方可實施。
5、乙方在施工前必須將編制的技術設計施工方案報甲方備案，並向甲方提供施工大事記，施工記錄。
6、工程施工期間，甲方可以隨時派員對工程進度，經費使用進行檢查，監督，乙方應按月向甲方報送工程進度和經費使用情況，甲方視其工程完工情況按進度撥款。
7、工程完工後3個工作日內，乙方應向甲方提交申請驗收報告和竣工資料，甲方組織有關部門參加驗收，驗收合格後移交甲方管理使用。
八、合同期限： xx 年 xx月 xx日始 xx年 xx月 xx日此。
九、本工程人爲或不可抗拒因素造成的質量問題，乙方概不承擔任何責任。如甲方需要乙方繼續維修，乙方有權另取費用。
十、爭議與解決
若甲、乙雙方在合同執行中出現爭議，應本着對工程實施有利原則協商解決，或到工程所在地仲裁委員會申請仲裁，或通過司法程序解決。
十一、本合同爲盡事宜，雙方另行商定。
十二、本協議書經雙方法定代表人或其委託代理人簽名並分別蓋本單位公章後生效。本協議一式2份，雙方各持1份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
