隨着人們法律意識的建立,關於合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那麼合同要怎麼擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編爲大家收集的買賣合同9篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
買賣合同 篇1設備轉讓方: (甲方) 身份證號碼:
設備接收方: (乙方) 身份證號碼:
現經甲乙雙方共同商定達成如下協議:
(1)因甲方設備多餘,現轉讓臺給乙方,工作小時,出廠編號爲,經乙方負責人及技術人員現場看機試機後,甲乙雙方達成協商價爲人民幣¥:___________________,大寫( )。乙方本着互相信任的情況下預付現金人民幣¥:_______________。於年 月 日 將貨提走。
(2)甲方出售該設備提供該機;出廠合格證、購機發票、進口設備提供進口報關單等有效證件
備註:
(3)如該機是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
(4)如合格證、購機發票或者進口報關單丟失,需在當地公安機關或者派出所開據證明:證明該設備屬甲方所有。
(4)如甲方以前和他人或合夥人有經濟糾紛,產權問題將與乙方無關。
(5)甲方若購機時在銀行按揭款未繳納完,私自出售給乙方後,銀行要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責,如出售給乙方後,是甲方的原因,比如,甲方尾款未付清造成GPS衛星定位系統鎖機後所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。
(6)甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開,乙方將一次性付清餘款,該機產權屬乙方所有。
(7)爲了雙方共同遵守特訂立此協議。甲方需提供身份證複印件附合同上。
(8)此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字按手印後立即生效。
(9)如該設備屬於兩人合夥制經營或多人合夥制經營,需所有人共同簽字,按手印生效。
(10)甲方銀行收款帳號:
乙方銀行轉款帳號:
甲方姓名: 乙方姓名:
電話: 電話:
單位:
簽定日期: 年 月 日
二手設備買賣合同範文三
甲方(買方): 乙方(賣方):_
地址: 地址:
身份證號:___ 法定代表人:
電話:_________________________ 職務:_________ ___ _____
電話:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定,經甲乙雙方協商一致簽訂如下合同:
甲方同意從乙方購買以下設備:
其它:
合同價款及支付方式:
乙方以上各項設備的總價款爲人民幣: 萬元整(¥_______元);
2.支付方式:合同簽訂後,甲方____日內先向乙方支付設備款 萬元整(¥_________元),餘款甲方在對以上各項設備驗收合格後____日內支付。
3.乙方開戶銀行___ ______帳號:__ _______
三、乙方合同簽訂之日起______日內交付設備,甲方自行安排提取設備。
四、如在本合同簽訂後,乙方又把貨物處理他人或其他原因不賣給甲方,乙方將承擔合同中甲方已付金額的2倍作爲違約金,作爲賠償給甲方的損失。
五、乙方出售的以上設備,如是乙方偷盜或來路不明的,乙方將負全部法律責任;如乙方以前和他人或合夥人有經濟糾紛,產權問題將與甲方無關。
六、乙方保證對其出賣給甲方的各項設備擁有完全處分權,保證該設備沒有設定抵押及質押,保證該設備未被查封,並免遭第三人追索,否則乙方應當承擔由此引起一切經濟和法律責任。
七、違約責任:
1.本協合同一經生效,雙方必須自覺履行,任何一方未按協議書的規定全面履行義務,應當承擔因此產生的訴訟費、律師費及交通費等。
2.如乙方不能按期交付設備,每逾期一天,應向甲方支付設備轉讓款總金額萬分之_____的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失,乙方支付的違約金金額低於實際損失的,乙方必須另予以補償。
3.如甲方的原因,嚴重影響乙方實現訂立本合同書的目的,甲方應按照設備轉讓款總金額萬分之_____向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失,甲方支付的違約金金額低於實際損失的,甲方必須另予以補償。
八、有關費用的負擔:在本次設備轉讓過程中發生的有關費用(如公證,評估或律師等費用),由______ ___承擔。
九、爲了雙方共同遵守此合同,甲乙雙方都需提供身份證複印件和營業執 照複印件附合同後。
十、爭議解決方式:因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成,向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、此合同一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字按手印及蓋章後立即生效。
十二、補充:
甲方(買方): 乙方(賣方):_
日期:_________年_____月_____日 日期:________年______月______日
身份證號:___ 法定代表人:
簽訂地點:___ ____________ 簽訂地點:__
買賣合同 篇2上訴人(原審原告):xxx
住所:xxx
法定代表人:xxx
被上訴人(原審被告):xxx
住所:xxx
法定代表人:xxx
被上訴人(原審被告):xxx
上訴人因買賣合同糾紛一案,不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書,現提起上訴。
上訴請求:
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
一、一審判決認定事實錯誤
1、一審法院對xxx有限公司通過銀行給xxx股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。
首先,上訴人與被上訴人並未在協議書中約定由第三人xxx有限公司代爲償還貨款,也沒有簽訂第三人代爲償還的補充協議,所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據與法律依據。
其次,根據《合同法》第八條“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的,應當經債權人同意”的規定,而被上訴人並沒有已經履行清償貨款義務的證據,也沒有上述義務已轉移給第三人承擔的相關證據,法官僅根據推論就認定60000元爲被上訴人給上訴人的.部分貨款,明顯違背了“以事實爲根據”的法律基本原則。
2、一審法院對貨款59820元的性質認定有錯誤。
首先,被上訴人所提供的四份對賬單的另一方爲xxx集團湖南分公司,與xxx股份有限公司是兩個不
同的公司,不符合證據的關聯性標準。
其次,被上訴人所提供的四份對賬單均是複印件,來源不明,真實性值得考慮;而且,僅憑對賬單並不能就此認定59820元爲xxx集團湖南分公司擅自扣除的稅金,事實上,這59820元應爲被上訴人向xxx集團湖南分公司所支付的貨款,屬於貨款的一部分,只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元爲被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。
再次,被上訴人所提供的四份對賬單,最晚日期爲20xx年12月份,而被上訴人的一審答辯狀日期則爲20xx年6月29日,即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的,那麼以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函,也已經過了訴訟時效。
二、一審判決適用法律錯誤
1、一審法院根據《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第(八)項規定,認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息於法無據屬適用法律錯誤。
根據特別法優於一般法的法律原則,如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規定的,應優先適用《合同法》。而本案屬於典型的買賣合同糾紛,根據《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者採取補救措施後,對方還有其他損失的,應當賠償損失”的規定,被上訴人應當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。
2、一審法院對證據的審覈認定適用法律錯誤。
首先,《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第五條“在合同糾紛案件中,主張合同關係成立並生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任;主張合同關係變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關係變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中,被上訴人並不能就已經清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據證明,所以應該承擔不能證明的後果。
其次,根據《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第十條“當事人向人民法院提供證據?應當提供原件或者原物。如需自己保存證據原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經人民法院覈對無異的複製件或者複製品”,第六十九條第四項“無法與原件、原物覈對的複印件、複製品不能單獨作爲認定案件事實的依據”,第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據但都沒有足夠的依據否定對方證據的人民法院應當結合案件情況,判斷一方提供證據的證明力是否明顯大於另一方提供證據的證明力,並對證明力較大的證據予以確認”。在本案一審質證中,被上訴人已對我方提供的證據4、證據5的真實性沒有異議,而兩證據足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據3即四份對賬單的真實性存在異議,而對方也沒有足夠證據證明其真實性,所以根據證據蓋然性優勢原則,應對我方證據進行確認並以此爲依據進行判決。
綜上所述,一審判決認定事實錯誤,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求貴院撤銷xxx人民法院(20xx)大民初字第305號判決,並請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。
此致
xxx中級人民法院
上訴人:xxx
買賣合同 篇3甲方(車庫賣方): 電話:
乙方(車庫買方): 電話:
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就買賣車庫達成如下協議: 買方所購車庫的基本情況:車庫位置: 車庫編號: 建築面積: 平 方米,總價: 元。有關事項:
一、經甲乙雙方共同協商,甲方自願將位於 車庫壹間出售給乙方。
二、上述車庫的出售價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。
三、付款方式:一次性結清。在甲乙方雙方簽訂本協議書後,由乙方支付相應款項,甲方出具收據後交付車庫所有權。
四、因車庫未單獨辦理產權證,今後乙方如需辦理相關產權證明需甲方協助的,甲方應及時告知乙方並提供相關協助。
五、乙方在購得車庫後,乙方對本車庫享有所有權,今後與本車庫所發生的一切事項由乙方負責,與甲方無關。
六、甲、乙雙方均應嚴格信守本協議,不得違約,如有違約,違約方應向守約方賠償一切經濟損失。
七、本協議一式兩份,雙方各執一份,協議自雙方簽字之日起生效。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方簽字:
乙方簽字:
證明人簽字:
年 月 日
買賣合同 篇4合同編號:133688
合同編號_____________________
賣方(甲方)___________________
買方(乙方)___________________
根據《中華人民共和國合同法》、《飼料和飼料添加劑管理條例》及其他有關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上,就飼料買賣的有關事宜達成如下協議。
第一條飼料基本情況
(企業證號包括添加劑預混合飼料生產許可證、動物源性飼料衛生合格和飼料生產企業審查合格證;准入文號包括產品批准文號、進口產品登記證號。不夠可另附表。)
第二條質量要求
1。飼料產品不得使假、摻雜,符合飼料標籤的質量指標和《飼料衛生標準》等安全衛生要求,絕不含有違禁添加物質。
2。其他質量要求__________________________。
第三條交付方式
1。付款方式及期限
選擇下列第_______項執行:
(1)合同簽訂後,乙方支付甲方定金__________元;甲方交貨後,乙方於_______年______月______日支付貨款,定金抵作貨款或返還。乙方付款後,甲方應開具銷售憑證。
(2)簽約後在簽約地點以現金支付,甲方給乙方開具銷售憑證。
(3)其他付款方式及期限___________________________。
2。交貨方式及期限
選擇下列第_________項執行:
(1)合同簽訂後,在簽約地點當場交貨。
(2)甲方於______年_____月_____日送貨給______________,運輸方式_________。運費由_______方承擔。送貨地點_________________。
(3)乙方於______年_____月_____日到指定地點____________提貨。
(4)其他交貨方式及期限_____________________。
第四條驗收
1。甲方交貨時必須提供產品質量檢驗合格證、規範的產品標籤。
2。乙方應覈對產品標籤、質量合格證和清點數量。
第五條保險____________________________。
第六條違約責任
1。甲方交付的飼料不符合質量要求的,乙方有權拒收,給乙方造成損失的,甲方應承擔賠償責任。違反《飼料和飼料添加劑管理條例》第三十條或產品中含有違禁添加物質的,乙方有權解除合同,給乙方造成損失的,甲方應承擔賠償責任。
2。一方遲延交貨或遲延支付貨款的,應當每日按照遲延部分貨物價款_______%的標準向對方支付違約金;遲延超過______日的,對方有權解除合同並要求遲延方賠償損失。
3。其他違約責任___________________________。
第七條其他約定事項
________________________________。
第八條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的,選擇下列第______種方式解決:
1。提交上海仲裁委員會申請仲裁。
2。依法向人民法院提起訴訟。
第九條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式______份,甲方_____份,乙方_____份,具有同等法律效力。
賣方(甲方)________________________買方(乙方)__________________________
營業執照註冊號______________________營業執照註冊號________________________
法定代表人__________________________法定代表人____________________________
委託代理人__________________________委託代理人____________________________
地址____________________________地址(住址)__________________________
開戶銀行____________________________開戶銀行_____________________________
賬號____________________________賬號_____________________________
聯繫電話____________________________聯繫電話_____________________________
簽訂地點____________________________
簽訂時間_________年_______月______日簽訂時間__________年________月_______日
買賣合同 篇5甲方(賣方):
乙方(買方):
根據《中華人民共和國合同法》、《湖北省合同監督條例》,經甲乙雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 訂購的禽蛋名稱、規格及質量要求、價格、數量如下:
時間
年
名稱
規格及質量要求
價格
(元/公斤)
數量
(公斤)
備註
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
第二條 禽蛋包裝採用以下第 項:
(一)甲方自備包裝箱;
(二)甲方向乙方租用硬塑箱及木箱,租用費用 元。
第三條 禽蛋交付時間爲 。交付地點爲 。
交付方式爲 。
運輸及相關費用由 方承擔。
第四條 乙方自收到禽蛋之時起 小時內完成驗收。乙方逾期未驗收的視爲禽蛋符合本合同約定,甲方應當收取。
第五條 乙方於 年 月 日前向甲方支付預付款 元,結算時,預付款衝抵總價款。
第六條 禽蛋價款按月結算,結算方式採取以下第 項:
(一)現金結算:乙方驗收合格後錢貨當場結清;
(二)銀行結算:乙方在禽蛋驗收合格後 日內,把相應價款匯入甲方開戶銀行 ,帳號 。
第七條 甲方每月交付的禽蛋數量(公斤)可在第一條約定的基礎上超、欠5%。
第八條 甲方交付的禽蛋不符合合同約定的,甲方應按乙方要求予以補足、更換或退貨,給乙方造成損失的,甲方賠償其損失。
甲方遲延交付禽蛋的,按“延遲時間(天)×遲延禽蛋價款(元)× %”向乙方支付違約金;因延遲交付禽蛋給乙方造成損失的,甲方賠償其損失。
乙方遲延支付價款的,按“延遲時間(天)×遲延價款(元)× %”向甲方支付違約金;因延遲支付價款給甲方造成損失的,乙方賠償其損失。
第九條 本合同若發生爭議,可由雙方協商解決,或請 工商行政管理局調解;也可按照下列第 項辦理:
(一) 提交 仲裁委員會仲裁。
(二) 向 人民法院起訴。
第十一條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。自甲乙雙方簽字或蓋章時生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
地址: 地址:
郵編: 電話: 郵編: 電話:
簽訂時間:
買賣合同 篇6甲方:
乙方:惠暖舒適家居
1、 工程概況
1) 工程地址: 2) 工程內容 3) 工程造價
總造價:
2、 付款方式:
1) 合同簽訂即付合同款20%作爲定金¥ 2)管道鋪設完畢打壓完成(8公斤)付合同款30% ¥ 3)暖氣片安裝完畢打壓完成(8公斤)後一次性付清合同款50% ¥
3、工程期限
管道施工 天 , 暖氣片施工天 (甲方應在暖氣片安裝前至少10天提醒乙方備貨,否則延誤工期所帶來的損失由甲方承擔),地暖施工天。
4、 雙方責任
甲方責任:1、甲方在乙方施工前,負責協調清理施工現場的前期垃圾,創造現場施工條件;2、施工過程中,如遇須報物業、消防、政府等有關部門確認,由甲方負責處理,並承擔相關費用;3、施工過程中,如在地面開槽走管,切斷原有水路電路,甲方應配合乙方修復
乙方責任:1、乙方須按照雙方商定的設計方案進行安裝並保證施工質量和施工進度;2、乙方負責設備及附件的購置、運輸、安裝及交付甲方使用;4、由乙方原因造成工期延期或設備損壞,應由乙方負責。
5、 工程驗收及保修
1) 設備及材料進場甲方負責驗收;設備的數量、規格及外觀無異常乙方開始施工
2) 管道質保50年(管道質量帶來的損失由乙方完全負責),暖氣片質保20年(保修期內銅鋁複合暖氣片壞了不維修,直接免費換新的),保修期從乙方安裝完畢後的驗收單日計算
3) 在保修期內因產品質量引起的故障,由乙方負責維修,因甲方操作等人爲因素引起的故障,乙方負責排除。
4) 工程竣工後,乙方通知甲方驗收。甲方應自接到通知後2天內組織驗收,填寫工程驗收單。甲方無正當理由不參加工程驗收或到期未提出異議即視爲驗收合格,並在3日內結清餘款。如甲方在竣工驗收合格後3日內或其他原因未向乙方付清全部餘款,則視爲甲方自願放棄保修權及終生維護權。
6、 其他約定條款
1) 乙方施工時,甲方提供施工用水、用電、一袋水泥、兩袋黃沙,由乙方負責設備安裝後的土建修補及填充工作。
2) 工程階段成品在裝潢期間必須被保護,非乙方造成的破壞乙方不負責任,如需乙方維修,乙方酌情收取合理費用。
7、 附則
1) 本合同一式兩份雙方各執一份,同具法律效益
2) 本合同自雙方簽字(蓋章)後生效
3) 合同未盡事宜,雙方作出補充協議,與本合同具同等法律效益
8、 補充協議
甲方: 乙方: 電話: 電話: 開戶行: 賬號:
日期: 年月日 年 月 日
買賣合同 篇7合同編號
賣 方(甲方)
買 方(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,爲明確雙方權利義務,經甲乙雙方充分協商,簽訂本合同。
第一條 品種、數量及價格(可另附表)
品種
規格
商標
交貨期限
數量
(公斤)
單價
(元/公斤)
金額
(元)
年 月 日 - 年 月 日
年 月 日 - 年 月 日
年 月 日 - 年 月 日
年 月 日 - 年 月 日
年 月 日 - 年 月 日
年 月 日 - 年 月 日
合計金額(大寫):
第二條 種植地點與種植面積
種植地點: 。
種植面積: 。
第三條 質量要求
瓜果的產品質量按下列第( )項標準執行。
(一)有機食品標準。
(二)綠色食品標準。
(三)安全衛生優質農產品國家或地方標準。
(四)無公害食品標準。
(五)雙方約定標準: 。
第四條 包裝要求
(一)包裝方式及要求: 。
(二)包裝物由 方提供,費用由 方承擔。
第五條 交付和貨款支付
(一)交付的方式按下列第( )項辦理。
1.實行送貨的,甲方應按合同約定的時間段送至 。
2.實行提貨的,乙方應按合同約定的時間段至 提貨。
(二)貨款的支付按下列第( )項執行。
1.即時結清。
2.乙方應於瓜果交付之日起 日內結清貨款。
3.合同簽訂後,乙方支付甲方定金 元;甲方交付瓜果後,乙方應於瓜果交付之日起 日內結清貨款,定金抵作貨款或返還。
4.其他方式 。
第六條 驗收
(一)驗收內容: 。
(二)驗收地點: 。
(三)驗收時間:
第七條 合同的變更
(一)當市場價格高於或低於合同約定價格的 %時,雙方可對瓜果價格進行重新協商。
(二)因氣候等因素造成無法按合同約定的時間交貨的,雙方可另行協商。
第八條 違約責任
(一)交付的瓜果品種、規格、種植地點、質量不符合合同約定的,甲方應負責調換,交付瓜果的數量不符合合同約定的,甲方應負責補齊,給乙方造成損失的,應負責賠償。
(二)甲方遲延交貨的,每遲延一日,應支付乙方約定批次價款額 %的違約金;乙方逾期提貨的,每遲延一日,應支付甲方約定批次價款額 %的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的,每遲延一日,應支付甲方遲延貨款額 %的違約金。
(四)因包裝物質量不符合要求造成損失的,由包裝物提供方承擔相應損失。
(五)其他。
第九條 其他約定事項
第十條 合同爭議的解決
發生爭議的,由雙方協商解決或申請工商部門調解,也可按下列第 種方式解決:
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向 人民法院起訴。
第十一條 合同經雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同一式三份,甲乙雙方各執一份(交工商部門備案一份)。
甲 方(蓋章簽字) 乙 方 (蓋章簽字)
住 所 住 所
法定代表人 法定代表人
身份證號 十 身份證號
聯繫方式 聯繫方式
簽約地點:
簽約日期: 年 月 日
買賣合同 篇8賣方: (以下簡稱甲方),身份證號:
買方: (以下簡稱乙方),身份證號:
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下: 甲方自願將坐落在 市 鎮 村 號(自建住宅)的房屋,東至南至 西至 北至 建築面積爲 平方米(含地上附着物),出售給乙方。
第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格爲人民幣(大寫)共萬 仟 佰圓(小寫 元),乙方在年 月 日前,一次付給甲方。
第三條 特別約定:
1·甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設有他項權,如抵押權等。 2·甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
3·因乙方所購房屋爲農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。
4·如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但
相關費用由乙方自行負擔。
第四條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第五條 如國家徵地,土地賠償歸乙方所有,住房面積賠償歸乙方所有。
第六條 本合同簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔。
第七條 今後如乙方就此商品房出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件
給予配合。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,
補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________
____________________________________________
中證人(簽字):
聯繫電話:_________________
_____年_____月_____日
買賣合同 篇9出賣人:_________________(以下簡稱甲方)
買受人:_________________(以下簡稱乙方)
茲就機器買賣事宜,達成如下協議:
第一條 甲乙雙方約定有關後記機器的買賣事宜甲方賣出,乙方買進。
第二條 買賣總金額爲_________元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1)本日(訂約日)先交付定金_________元整。
(2)甲方必須在________年_____月_____日前將後記的機器安裝於乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的餘款,俟交貨時一次付清。
第三條 甲方於第二條第(2)項乙方支付餘款同時,應將後記機器的所有權移轉予乙方。
第四條 在甲方尚未將機器交付予乙方之前,若有故障、毀損或遺失時,應由甲方負責,亦即乙方免除支付價金義務。
第五條 甲方保證後記機器所具有的性能與說明書相符,並須在第三條交付前先行試機,以證明其性能。
第六條 有關後記機器的品質、性能,由甲方對乙方保證,並以三年爲限。在此期間,若非乙方的過失而發生自然性故障,甲方負有賠償損失及修理的義務。
第七條 若發生第六條的情形,雖經甲方修復,而機器仍然無法操縱,或其性能降低長達一個月時,乙方可依據下列方式選擇其一,向甲方提出要求。
(1)換取同種類機器。其條件爲乙方須就已使用該機器的時間長短支付貨款,每一年乙方應支付甲方相當於第二條總金額五分之一款項。
(2)退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前(1)之款項,其餘定金退還予乙方。有關使用機器的時間,其計算方法則無論乙方是否使用,規定從第三條甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止,爲使用時間。
第八條 乙方若未能在第二條日期前支付餘額以交換機器,則甲方毋需催告,本合同視同作廢,甲方得將該機器搬回。
有關前述甲方的機器搬運費、安裝費以及搬回時所需的一切費用,應由乙方負
擔。甲方除上述權利外,尚可將定金沒收,作爲損害賠償。
第九條 甲方若未能在第二條所列日期前交付機器,乙方得向甲方催告,於十日之內交付機器。在此期限內,甲方若仍然無法交付,則本合同視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金以及與定金同額的損失賠償。
第十條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
(一)提交__________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十一條 其他約定事項:_____________________________________________
本合同一式三份,當事人及見證人各執一份爲憑。
出賣人(甲方):_______________
買受人(乙方):_______________
__________年_______月________日