在當今社會，人們對合同愈發重視，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的房屋合同5篇，希望能夠幫助到大家。
甲方（地皮方）：，身份證號碼：
乙方（出資建房方）： ，身份證號碼：
由甲方提供宅基地位於 與乙方合作建成樓房（以下簡稱本項目），特此訂立本房屋合建合同。
一、 土地問題
甲方提供 土地使用權，土地面積約平方米，並負責提供一切有關於該地塊的相關有效證件（含宅基地使用證），並保證此地塊無任何糾紛和抵押及所提供的該地塊所有文件是真實有效的。如有因該塊地引起的任何糾紛，引起及其它任何情況導致乙方損失的，由甲方負責賠償給乙方因此造成的一切損失。
二、乙方負責建築整棟樓房的建築費用，並支付甲方 補償。
甲方同意本項目土地房屋自行拆除舊樓以無建築物與乙方共同合作建房。由乙方出資及自行設計施工，施工期間由乙方全面管理；甲方只參與分房。確定項目建設地點位於：廣州市白雲區太和鎮大源田心西路三巷1號。甲方將本項目自有土地使用權以合作建房方式提供給乙方設計施工及共同使用，其使用年限從建築物交付使用起，使用年限70年。
樓房建築雙方初步協議爲十三層半電梯房，房產交付使用後該樓房產權甲方地面第1到第3層和第4層半層，頂層和天台半層，共5層歸甲方所有。餘下所有房產產權歸乙方所有。如政府政策允許下，乙方的房地產證書由甲方提供有關資料及協助統一辦理有關手續，政府部門收取辦理房地產證所需的費用由乙方負責。
樓房落成後，乙方所分得樓層，乙方有權出租、轉讓、饋贈、繼承、贈送、抵押及處理等權利，甲方無權干預。如因政府建設需要徵用本棟樓，可按國家有前政策辦理賠償，賠償原則爲：按甲乙雙方樓房實際使用的面積比例計算賠償。
三、 乙方交甲方樓房使用裝修標準：
合作建房爲框架結構，外牆貼紙皮磚，一樓大門爲防盜門，樓梯不鏽鋼扶手，800公斤電梯。第一層架空，地面50*50耐磨磚，鋪面安裝卷閘門，第二、第三層、第四層半層，室內以出租樓房簡裝，地面爲50X50耐磨磚，進套房門爲防火大門，每套獨立水電錶，廚房洗手間貼磁片，房門爲木製門，窗爲鋁合金結構。頂層和天台半層爲毛坯房交付，樓頂裝不鏽鋼臥室5立方水塔。
交付使用後共同管理樓層或雙方協商指定人員管理，水電費扣除各套使用後超出部門按套分攤（甲乙雙方任何一方都不能在政府規定水電價格基礎上加價）。
四、 工程建設
按照乙方建設規劃要求，甲方承諾：乙方施工期間，甲方無條件配合辦理有關手續。乙方承諾：負責按規定時間、按圖並保證質量完成工程進度，乙方在施工期間發生一切勞資糾紛與甲方無關。 乙方在不停工2年內時間內完成以上建築交付共同使用（除政府發停工通知書要求停工，並扣除下雨天停工），雙方協議簽定本協議後，應立即做好興建工作，在興建過程中甲方有責任協助乙方解決在建築過程中所涉及的報建，提供置方材料場地及水、三相電等所有出現的問題。所有費用由乙方負責。
五、 雙方都有權使用該樓的公共通道設施，同時必須遵守國家法律，法令，社會道德，維護公共設施，並按有關規定交納公共設施及管理費，公共設施需維修時費用按面積比例分攤。
六、 房產交付使用用後，如需改裝，以不影響整體結構和美觀爲原則，否則一切損失由改裝方負責。
七、 本協議一式三份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽字後方能生效，本協議受法律效力保護，雙方共同遵照執行，如有未經事宜，雙方可以友好協商，同意後簽訂補充協議，具有同等法律效力。
八、 本協議自簽訂之日起生效，如有違約，違約方應加倍賠償對方造成的一切損失。
甲方：
乙方：
見證人：
房屋合同 篇2一、房屋贈與合同書主要內容包括：
1、贈與人與受贈人的姓名、性別、出生日期和家庭住址;
2、贈與人與受贈人的關係;
3、贈與的理由;
4、贈與不動產的名稱、數量和不動產的坐落位置及其他自然情況
5、贈與人對贈與行爲的意思表示;
6、贈與人在贈與書上簽名或蓋章、簽名日期。
二、房屋贈與合同的法律特徵
(1)房屋贈與合同是單務合同、無償合同。
贈與人自願單方承擔將房屋無償贈與對方的義務，但不享受對等的權利;受贈人則享有無償接受對方所贈房屋的權利，一般不承擔法律上的義務，即使受贈人在接受贈與時附有一些義務，但這些義務並非與所取得的權利互爲代價。
(2)房屋贈與合同是實踐性合同。
贈與人必須把贈與房屋實際交付給受贈人，受贈人接受贈與房屋後，房屋贈與的民事法律行爲才完成，合同纔算生效。但在實物交付後，則不得再行撤回贈與。如果因贈與人撤回贈與而發生糾紛，受贈方可請求人民法院裁決。
(3)房屋贈與合同是要式合同
房屋贈與同房屋買賣一樣，都屬於所有權的轉移。按照《城市私有房屋管理條例》的規定，應提交各項證明辦理登記過戶手續。如果當事人未辦理過戶手續，根據《合同法》第44條、1999年12月19日最高人民法院《關於適用(合同法)若干問題的解釋(一)》第9條的規定，贈與合同仍然有效，但贈與的房屋所有權不能轉移。
三、房屋贈與合同的公證
如果需要辦理房產贈與合同公證，當事人需親自到公證處提出公證申請，填寫房產贈與公證申請表。並須提供下列證件：
1、贈與人與受贈人的身份證件(如居民戶口本、居民身份證、護照等其他身份證明原件及複印件);
2、贈與人的房產所有權證原件;
3、贈與人必須提供贈與書或與受贈人簽訂的贈與合同，贈與書和贈與合同，必須詳列贈與人和受贈人是何種關係，以及雙方的姓名、性別、出生時間、住址以及贈與物等。贈與物要寫的具體明確，如應寫明坐落、結構、面積、產權證登記號碼等;
4、贈與的房產屬夫妻共有財產的，夫妻雙方應親自到公證處申辦，或提供經公證的同意配偶贈與房產的聲明書;
5、受贈人不滿法定年齡的，應當由受贈人的法定監護人代爲其辦理;
6、公證員要求與其相關並應當提供的其他材料。
贈與人可以自由撤銷贈與嗎
在特定情況下，贈與人可以撤銷贈與。贈與的撤銷包括任意撤銷和法定撤銷。
一、贈與的任意撤銷
贈與的任意撤銷，是指贈與合同成立後，贈與財產的權利轉移之前，贈與人可以根據自己的意思不再爲贈與行爲。法律規定贈與的任意撤銷，源於贈與是無償行爲。即便贈與合同已經成立，也還可以允許贈與人因自身的某種事由撤銷贈與，這也是贈與合同與其他有償合同的顯著區別。尤其是有的贈與合同的訂立，是因一時情感因素而欠於考慮，如果絕對不允許贈與人撤銷，則對贈與人太過苛刻，也有失公允。
當然，對於任意性不加限制，則等同於贈與合同無任何約束力，既對受贈人不公平，也違背誠實信用原則，對社會道德也是一種衝擊。因此對贈與的撤銷應當有所限制，主要是以下幾個方面：
1.贈與的財產已轉移其權利的，贈與人不得任意撤銷贈與。如果贈與的財產一部分已交付並已轉移其權利，任意撤銷贈與僅限於未交付並未轉移其權利的部分，以維護贈與合同當事人雙方權利義務關係的穩定。
2.贈與合同訂立後經公證證明的，贈與人不得任意撤銷。贈與合同訂立後，當事人交由公證部門公證，表明其贈與意願的表達已十分慎重，因此，經過公證證明的贈與合同，贈與人不得任意撤銷。
3.具有社會公益、道德義務性質的贈與合同，不論當事人以何種形式訂立，不論是否經過公證，也不問贈與的財產是否已轉移其權利，贈與人均不得任意撤銷。具有社會公益性質的贈與，主要是指爲了救災、扶貧、助學等目的或爲了資助公共設施建設、環境保護等公共事業所爲的贈與。此類贈與的公益性質，決定了贈與人不得任意撤銷贈與。履行道德義務的贈與，由於當事人之間有着道義上的因素，如果允許贈與人任意撤銷，則與道義不符。因此，此類的贈與也不得由贈與人任意撤銷。
二、贈與的法定撤銷
贈與的法定撤銷，是指贈與合同成立後，在具備法律規定的情形時，贈與人或者贈與人的繼承人、法定代理人可以撤銷贈與。贈與的法定撤銷與任意撤銷的不同點在於：第一，撤銷贈與須依法律規定的事由;第二，只要具備法定事由，不論贈與合同以何種形式訂立以至經過公證證明，不論贈與的財產是否已交付，也不論贈與是否屬於社會公益和道德義務性質，享有撤銷權的人均可以撤銷贈與。
贈與本是使受贈人取得利益的行爲，如果受贈人對贈與人有加害行爲或者其他忘恩負義行爲的，法律應賦予贈與人有撤銷贈與的權利。贈與合同的法定撤銷情形，均爲受贈人的違法行爲或者違反贈與合同約定的行爲。贈與人依法撤銷贈與的權利，是法律對贈與人加以保護的必要內容。
1.贈與人的法定撤銷情形
贈與人可以撤銷贈與的法定情形有如下三項：
第一，受贈人嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬。其要點，一是受贈人實施的是嚴重侵害行爲，而不是輕微的、一般的侵害行爲;二是受贈人侵害的是贈與人本人或其近親屬，包括配偶，直系親屬(父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女等)，兄弟姐妹。如果侵害的是其他親友則不在此列。
第二，受贈人對贈與人有扶養義務而不履行的。其要點在於：一是受贈人對贈與人有扶養義務。二是受贈人對贈與人有扶養能力，而不履行對贈與人的扶養義務。如果受贈人沒有扶養能力或者喪失了扶養能力的，不產生贈與人撤銷贈與的權利。
第三，受贈人不履行贈與合同約定的義務。其要點在於：一是贈與合同約定了受贈人負有一定的義務。二是贈與人已將贈與的財產交付於受贈人。三是受贈人不履行贈與合同約定的義務。在附義務的贈與中，受贈人應當依約定履行其所負義務。在贈與人向受贈人交付了贈與的財產後，受贈人如不依約履行其義務，贈與人可以撤銷贈與。
2.贈與人的繼承人和法定代理人的法定撤銷條件
贈與的撤銷權本應屬於贈與人，但因受贈人的違法行爲致贈與人死亡或使其喪失民事行爲能力時，贈與人的撤銷權事實上已無法行使。而由贈與人的繼承人或法定代理人行使撤銷權，才能實現贈與人撤銷贈與的權利與意願。同時，也只有在贈與人不能行使其撤銷權時，贈與人的繼承人或法定代理人才有撤銷贈與的權利。因而贈與人的繼承人或法定代理人撤銷贈與必須基於贈與人因受贈人的違法行爲而致死亡或者喪失民事行爲能力這一法定情形。
3.撤銷權的行使
贈與人的.撤銷權，應當自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。贈與人的繼承人或者法定代理人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起六個月內行使。爲了儘早確定贈與關係的去留，贈與人或者其繼承人、法定代理人應當依法及時行使撤銷權。贈與人行使撤銷權的期間爲一年;贈與人的繼承人或法定代理人行使撤銷權的期間爲六個月，自知道或者應當知道撤銷原因之日起計算。這一期間屬於除斥期間，即法律對某種權利所預定的行使期間，不存在中止、中斷和延長的問題。撤銷權人如在法律規定的期間內不行使撤銷權的，其撤銷權即歸於消滅。
一處房屋兩次贈與，效力應該如何認定房屋贈與是指一方(贈與人)自願把自己所有的房屋無償贈與他人(受贈人)，他人願意接受的民事法律行爲。房屋贈與的雙方當事人應訂立書面合同。
現實生活中可能很少會出現一處房產贈與兩人的情況，但是並不代表沒有，那麼當出現一處房產贈與了兩人的情況，贈送效力要如何認定呢？下面的文章中整理了一宗案例，詳細分析了一房兩贈情況的處理。
【案情】
被告李A、原告李B系父女，被告李A、李D系父子。被告李A與其妻原有坐落於北京市通州區糧食市*號院內(以下簡稱*號院內)北房4間、東房3間、西房1間。期間，承租人王A在承租期間建南房1間，因拖欠租金，王A以折抵租金的形式將南房折給李A夫婦。1996年7月15日，有關部門將57號院內的北房4間、東房3間、西房1間及南房1間的產權登記在李A的名下。
1996年7月16日，經通縣公證處公證，被告李A與其妻自願將南房1間贈與原告李B。但李B沒有實際佔有使用該房，也沒有到國家有關房屋管理機關辦理產權過戶手續。1997年4月，被告李A之妻病故。1997年7月14日，被告李A將57號院內的北房4間、東房3間、西房1間、南房1間贈與被告李寶丰之女李C，經通縣公證處公證並辦理了產權過戶手續。20xx年，被告李A的其他子女起訴被告李A、李D，要求依法繼承母親的遺產。
20xx年8月，法院依法對被告李A與其妻的共有財產北房、東房、西房進行了分割，但未對南房1間做出處理，理由是原告未能提供南房系李A夫妻共同財產的證據。
【案情分析】
本案在審理過程中，有兩種不同意見：
第一種意見認爲，1996年，李A夫婦自願將南房贈與女兒李B的贈與行爲合法有效。理由是，李A與其妻在夫妻關係存續期間，經合意和公證，自願將南房贈與李B，是對夫妻共同財產的合法處分，故贈與是有效的。1997年，李A又將全部房屋(含南房)贈與給孫女李C，是在妻子病故後，家庭成員析產繼承前的贈與。因李A擅自處分其妻的遺產，故贈與系違法的無效贈與。綜上，應依法支持李B的訴訟請求。
第二種意見認爲：1997年，李A將全部房屋(含南房)贈與孫女李C行爲部分有效部分無效。理由是李A將全部房屋贈與孫女李C，是在家庭成員未析產繼承的情況下實施的贈與行爲，李A不僅處分自己應得的份額，同時也處分家庭成員的遺產份額，故此贈與行爲部分有效部分無效，應駁回原告李B的訴訟請求。
筆者同意第二種意見，理由如下：
1、第一份贈與合同雖成立但未生效。我國法律規定，贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是單務、無償合同，同時也是實踐合同，即必須實際給予贈與物，贈與才生效。
在本案中，李A對李B、李C的贈與合同都經過公證，這兩個贈與合同都符合贈與合同成立的要素，故二合同均成立。但合同成立並不一定生效。贈與合同的生效要以實際給付爲要件。不動產的給付，系法律規定的要式行爲，即要到國家有關機關辦理產權過戶登記手續，否則，所有權不發生轉移，贈予合同不生效。本案中李A對李B的贈與，雖經公證成立，但因未實際交付使用及未辦理房產的過戶手續，故贈與並未生效，房屋的所有權一直未發生轉移。所以，該贈與合同雖成立但未生效，贈與標的物南房1間仍爲李A夫婦共有財產。而李A對李C的贈與則已經實際交付、使用，並及時辦理了房產的過戶手續，房屋的所有權已經轉移，故該贈予合同在形式上是成立且生效的。
2、第二份贈與合同，雖生效但其效力不能及於全部房產。1997年，李A將全部房屋贈與孫女李C，形式上合同成立且生效，但法院同樣不能支持。本案爭議的房屋是李A夫妻的共同財產。在李A妻子去世後，全部房屋未進行家庭析產繼承，一直處於共有狀態。所以，李A只能處分自己的財產，無權處分其妻的遺產，李A將全部房屋贈與孫女李C系擅自處分共有財產的部分有效、部分無效的行爲，即對李A應繼承部分的贈與是有效的合法處分，對其他人應繼承部分的贈與是無效的無權處分。20xx年8月，法院依法對被告李A之妻的遺產北房、東房、西房進行了分割，但未對南房1間做出處理，可見訴爭的南房並未確權。李B以財產權屬爲由起訴，並非以遺產繼承爲由，故不應支持李B的訴訟請求，對此只能另案解決。
綜上，贈與合同成立，不必然就生效，贈與的生效要件是贈與物的實際給付，就本案而言就是不動產所有權的要式轉移。本案原告所根據的贈與因不具備實際給付要件而未生效，故其訴訟請求不能成立，法院的判決是正確的。原告本應以其父無權處分其母遺產份額，要求繼續分割其母部分遺產即南房1間爲訴因，維護自己的合法權益。
【案情結果】
法院審理後認爲，57號院內的南房1間雖登記在李A的名下，但系李A與其妻婚姻存續期間的共同財產。1996年，李A夫婦自願將南房贈與李B，李B也表示接受贈與並辦理了公證，但李B未依法辦理產權過戶手續，也沒有實際佔有、使用該房，故該贈與合同無效。
1997年，李A之妻病故後，李A將57號院內的全部房屋包括南房1間贈與李D之女李C，但李A之妻病故後，因家庭成員未對57號院內的南房1間析產繼承，該南房1間仍處於共有狀態，李A自行處分共有財產的行爲系部分有效部分無效的民事行爲。李B要求確認該南房1間屬自己所有的訴訟請求沒有事實和法律依據，法院不予支持。根據《中華人民共和國民法通則》第五條、第七十二條之規定，判決駁回原告李B的訴訟請求。
以上就是房產兩次贈送處理的一起具體案例分析，相信會給讀者朋友一些幫助，讓大家可以瞭解清楚這方面的法律知識。
贈與合同的效力有關贈與合同的效力問題，對於很多人來講都是不太瞭解的，有的人也爲贈與是單方面的，只要贈與人答應要贈與，贈與合同就成立。那事實是不是這樣的呢？贈與合同又有怎樣的效力呢？
一、贈與合同成立，贈與人有交付受贈人財物的義務。商是指贈與人按照贈與合同約定的地點、期限、交付的方法等將財產交付給受贈人，並由此而發生物權的轉移，但是，法律規定必須經過登記才發生轉移的財物，如不動產，應在登記後才發生轉移法。
二、贈與合同成立，贈與人已將贈與財物交付受贈人，物權發生轉移，應視爲受贈人合法享有受贈財物的佔有、使用、處分權，贈與人不得撤銷贈與合同法。
三、贈與合同成立，但贈與人未將合同約定的財物交付受贈人，受贈人可以不履行贈與義務，可以撤銷贈與合同，但贈與是具有救災、扶貧等社會公益、道德義務的贈與合同或者是經過公證的贈與合同，贈與人不得撤銷贈與合同，對不履行這類贈與合同的贈與人、受贈與人享有要求贈與人交付的權利，贈與人故意或重大過失造成贈與物毀損、滅失的，應承擔民事賠償責任法。
四、贈與合同是贈與人的無償贈送，不承擔贈與物的瑕疵責任，但是附義務的贈與，贈與人應在附義務的範圍內承擔贈與物的瑕疵責任；贈與人明知贈與物有瑕疵，故意隱瞞或者作贈與物無瑕疵的虛假保證，造成受贈人損失的。
最新房屋贈與協議的範本房屋可以作爲贈與協議中的標的物，但必須要在辦理的房屋過戶手續之後，房屋纔會真正屬於受贈人。通常，房屋贈與的雙方當事人都會選擇簽訂一份房屋贈與協議，這是爲了避免日後出現不必然的糾紛。接下來，小編爲大家帶來一份房屋贈與協議的範本，僅供學習參考。
房屋贈與協議範本
甲方(贈與人)：_____(寫明姓名、住址)住所：_____
有效證件號碼：_____
乙方(受贈人)：_____(寫明姓名、住址)
住所：_____
有效證件號碼：_____
甲方自願將其下所有的不動產房產贈與乙方。按照合同法等有關法律規定，雙方自願達成贈與房產協議如下：
第一條：甲方自願將其房產贈與給乙方，乙方自願接受該房屋。該房屋具體狀況如下：
(一)座落於_____，建築面積_____平方米;
(二)贈與房屋的所有權證證號爲_____;
(三)房屋平面圖及其四至範圍見附件一
(四)土地使用權取得的方式
該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。
該房屋的相關權益隨該房屋一併贈與。
第二條：因甲方_____，此房產所購的所有房款和稅費均已有乙方代甲方支付，由甲方所購該房產並取得該房產房產所有權證。經協商一致甲方願將該房屋贈與乙方，並在乙方能辦理過戶手續時積極協助辦理。
第三條：甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過戶完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整，並保證房屋不受他人合法追索。
第四條：甲方沒經乙方同意不得將此房產抵押、轉賣或出租給他人，否則抵押、轉賣或出租行爲無效。如因上述行爲造成乙方不能取得贈與房產的，甲方應如數補償或退還乙方代爲支付的所有房款和代交的其他等所有稅費。
第五條：甲方贈與乙方房產，本合同在雙方簽訂經公證處公正後不可撤銷。
第六條：在乙方能辦理該房屋過戶手續時，甲方應按約定積極協助乙方轉移辦理過戶手續。
第七條：甲、乙雙方定於_____時正式辦理過戶該房屋,雙方定於_____前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。甲方未按規定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任：
第八條：甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。
第九條：本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均爲本契約不可分割的部分。
第十條：本合同自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。
第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，提交北京仲裁委員會仲裁。
第十二條：本合同一式_____份。其中甲方留執_____份，乙方留執_____份，爲公正留執公證處_____份，爲申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。
第十三條：甲、乙雙方約定補充條款如下：
附件一
文本：房屋平面圖。
甲方(簽章)：_____乙方(簽章)：_____
證件身份證號碼：_____證件身份證號碼：_____
地址：_____地址：_____
聯繫電話：_____聯繫電話:_____
簽約日期：_____簽約日期：_____
看完上文的介紹後您是否對房屋贈與協議的內容有所掌握呢？如果您急需一份房屋贈與協議的話，可以適當參考小編整理的範本，在結合自己的實情來寫一份房屋贈與協議。必要的時候，也可以委託的資深律師幫助你寫一份房屋贈與協議。
最新贈與協議書範本贈與協議也可以叫做贈與合同，是一方將自己所有的東西以轉移所有權的方式送給另一方的行爲。贈與協議是一種雙務合同，大家知道贈與協議書該如何寫嗎？小編帶來一份贈與協議書範本，供大家學習參考。
贈與協議書範本
甲方：乙方：
地址：地址：
郵編：郵編：
電話：電話：
法定代表人(委託代理人)：法定代表人(委託代理人)：
開戶行：開戶行：
帳戶：帳戶：
甲乙雙方爲攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
甲乙雙方就贈送(贈與的標的物)事宜達成協議如下：
一、甲方將其所有的(標的物)贈送給乙方，其所有權證明爲：(寫明證明甲方擁有所有權的證據名稱，如贈與房屋，就應有房產所有權證，贈與微機應有購買該微機的發票等)
二、贈與物的交付
(寫明交付的條件，在什麼時間、什麼地方交付，辦理什麼手續等等)
三、乙方應在期限內辦理所有權轉移的手續，逾期不辦的，視爲拒絕贈與(也可以約定其它條件)。
四、本合同自日起生效(可以寫自分證之日起生效)。
五、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：(簽字、蓋章)乙方：(簽字、蓋章)
簽約日期：年月日
房屋合同 篇3債務人（以下簡稱甲方）：＿xxxx＿＿＿＿
地址：＿xxx市xxx區＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：＿xxxxx＿＿＿＿
債權人（以下簡稱乙方）：＿xxx＿＿＿
地址：＿xxx市xxx區xxxxxx
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：＿＿＿＿＿
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方向乙方以房屋折抵欠款事宜，雙方達成如下協議：
第一條 甲方房屋用地於合同簽訂時，爲出讓性質。
1.甲方以銀行按揭購買方式取得位於xxxxxxx編號爲xxxxxxxxx＿的房屋所有權。
2.（土地使用權出讓批准文件號）爲＿xxxxxx第xxxx＿，土地使用權合同批准文件號爲＿xxxxxxxxx。
3.土地使用權證號爲＿xxxxxxx＿，土地使用權面積爲＿xxxx平方米＿。地塊規劃用途爲＿xxx，土地使用權年限自＿xxx年＿xx月＿xx日至xxx年＿xx月＿xx日止。
4.甲方在上述地塊上購買的按揭房屋（現定名）＿西堤紅山苑，主體建築物的性質爲＿＿辦公用房＿＿＿，屬＿＿框架結構＿＿＿結構，建築層數爲＿＿x＿＿＿層。
5.工程建設規劃許可證號爲＿xxx規xxx字xx號＿。
6.房屋預售許可證號爲：xxxxx號【詳見：編號爲xxx號xxx商品房預售合同，出賣人：xxxxxxx公司】。
第二條 房屋面積。
1.甲方向乙方用於折抵借款的房屋（以下簡稱該房屋）建築面積共＿＿xxx＿＿＿平方米，其中套內建築面積＿＿xx＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積＿xx＿＿平方米，有關公共部位與共用房屋分攤建築面積構成說明見xxx號合同附件二。
2.該房屋爲本合同第一條規定中的：第xxx（幢）（座）＿x層＿＿xxx＿號房，上述面積爲甲方購買時暫測，房地產產權登記機關同意爲其辦理房屋產權登記時，以實際測定面積爲準。
3.該房屋爲甲方銀行按揭購買，因拖欠乙方借款不能如期歸還，甲方同意以該房屋折抵欠乙方借款。甲方購買該房屋總價款（大寫）：x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整，（小寫）：xxxxxxxxxxxx元。
4.甲方用該房屋折抵向乙方借款（大寫）：x佰x拾x萬元整，小寫：xxxxxx元。其中：包括維修基金、契稅等費用（大寫）：x拾x萬元整，（小寫）：xxxxx元，室內家用電器價款（大寫）：x萬x仟x佰x拾x元整，（小寫）：xxxxx元。
5.甲方購買該房屋首付款爲：x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整，（小寫）：xxxxxx元。向銀行按揭貸款（大寫）：x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整，（小寫）：xxxxxxx元。按揭貸款期限：xx年，按揭貸款還款時間：xxx年x月x日起。
6.甲方於本合同簽訂之日起房屋所有權移交乙方，銀行按揭貸款由甲方按照借款合同約定時間按時歸還，逾期歸還銀行按揭貸款的責任全部由甲方承擔。甲方如果因逾期歸還按揭貸款，造成乙方不能正常使用該房屋時可以繼續向甲方索要全部借款，或者由乙方代甲方歸還銀行按揭貸款後，向甲方追要墊付款項及利息。
第三條 價格與費用。
1.該房屋（屬於）銀行按揭貸款購買的房屋。按現行建築面積計算，該房屋售價爲每平方米＿xxxxxx＿元，購買總金額爲（人民幣）x佰x拾＿＿x＿萬＿x＿＿仟＿x＿佰＿x拾＿x＿＿元整。頂抵借款金額爲：（人民幣）：x佰x拾x萬元整，小寫：xxxx元。其中：包括維修基金、契稅等費用（大寫）：x拾x萬元整，（小寫）：xxxxx元，室內家用電器價款（大寫）：x萬x仟x佰x拾x元整，（小寫）：xxxxxx元在內。
2.該房屋銀行按揭貸款還清以後，甲方應當配合乙方無條件辦理房屋變更登記手續，並承諾不得以任何理由向甲方索要任何費用。
第四條 價格與費用的特殊約定。
該房屋出現下列情況之一時，房價款和代繳的稅費可作相應調整：
１．由於該房屋屬於甲方銀行按揭購買的房屋，現在不能辦理房屋產權變更登記，待甲方還清銀行貸款以後辦理房屋產權登記時，在辦理登記過程中所需要交付的費用全部由乙方交付。
２.甲方待乙方全部交付應當由政府及其相關部門收取的全部費用後，需要甲方提供辦理房屋登記變更所需要的全部手續時，甲方無條件的，在不收取任何費用、報酬的前提下積極予以配合，並不得以任何理由進行拖延。
3.甲方在銀行按揭貸款歸還過程中，如果有特殊情況不能按時歸還時，必須書面通知乙方不能歸還的理由，便於乙方決定代繳貸款或另行向甲方索要欠款及其利息，如果認爲損失過大或無法彌補損失時，乙方可根據情況發生時的房屋市場價決定。
4.甲方歸還銀行按揭貸款過程中，逾特殊情況發生導致不能按時歸還時，應當將歸還銀行按揭貸款的借記卡交乙方，便於乙方決定代甲方繼續歸還或決定另行轉讓或決定繼續向甲方追繳欠款及利息。
第五條 付款方式
乙方在＿xxxx＿年＿x＿＿月＿x＿＿日決定並同意甲方交付房屋後，向甲方折抵拖欠借款，甲方必須將全部購買房屋的商品房買賣合同、交款的發票、以及購買該房屋時所交付的契稅、公共維修基金、產權代辦費、分戶費、房產登記費的憑證、票據原件等全部交付乙方，房屋配套的各種證照、票據、憑證等亦同時交付，雙方可辦理書面交接登記手續確認。
第六條 違約責任。
1.甲方如未按本合同第五條約定將房屋商品房買賣合同、交款的發票、以及購買該房屋時所交付的契稅、公共維修基金、產權代辦費、分戶費、房產登記費的憑證、票據原件等全部交付乙方，以及與房屋有關的稅費憑證原件交付給乙方，乙方可以拒絕用該房屋折抵所欠借款。
2.甲方按照本合同第五條約定將全部手續交付給乙方後，乙方應按照約定接收房屋。如果乙方逾期接收，甲方有權另行處理該房屋，並追究乙方的違約責任。違約責任自本合同規定的交付限期之第二天起至實際接收之日止，按房屋購買總借款的10%計算。
3.甲方於房屋可以辦理產權變更登記時，應當無償幫助乙方完成房屋變更登記事項，所交付的房屋登記費用全部由乙方承擔。甲方將房屋合同原件、票據原件及其他房屋證照原件交付給乙方後，不得以任何理由向乙方主張支付房屋價款完畢後的任何費用，所交付房屋甲方必須出具書面的交接憑證。甲方逾期交付房屋，應當向乙方承擔違約責任。違約責任自本合同規定的交付限期之第二天起至實際接收之日止，按房屋購買總借款的10%計算。
4.甲方將房屋交付乙方後，必須保證本人、家庭成員以及以外的任何人主張該房屋的權利。如果發生甲方所不能控制的情況導致房屋被家庭成員、以及以外的第三人主張房屋權利，造成乙方不能使用，或者無法居住使用時，除給付拖欠乙方全部借款外，還應當按照請求乙方退還房屋時的市場評估價進行全部賠償。
5.甲方將房屋交付後，即視爲所有權轉移至乙方。房屋合同、票據等原件因銀行按揭貸款原因不能變更的現實情況，甲方有義務幫助乙方協調與房屋有關的相關居住事宜，待可以辦理房屋權屬變更登記時，甲方應當積極配合乙方完成房屋變更登記手續的辦理。
6.甲方在乙方接收該房屋時，實際支付房屋價款爲：首付+支付銀行貸款的月供，銀行按揭貸款未清償部分仍視爲拖欠乙方借款，直至甲方還清銀行按揭貸款後，視爲甲方全部歸還拖欠乙方借款。甲方逾期或故意拖欠銀行按揭貸款，導致乙方不能使用該房屋時，乙方有權決定另行轉讓或繼續代甲方歸還貸款或向甲方追要借款及利息和實際造成的損失。
第七條 交付期限
甲方須於＿xxxx＿＿年＿xx＿＿月＿x＿日前，將該房屋交付乙方；乙方須於xxxx年x月x日前，接收該房屋。交付之日起本合同開始履行，至房屋辦理所有權變更登記完畢時。所有權登記後該合同效力仍及於該房屋。
第八條
本合同一式兩份，甲乙雙方簽字（包括財產共有人共同簽字），或者按印後生效。
甲方：乙方：
房屋共有人：房屋共有人：
20xx年5月5日20xx年5月5日
房屋合同 篇4出租方：__________________，以下簡稱甲方。
承租方：__________________，以下簡稱乙方。
根據《中華人民共和國》及有關規定，爲明確甲、乙雙方的權利義務關係，經雙方平等、自願協商一致，簽訂本合同，合同有效期滿後本合同自動終止。
第一條 租賃實物
甲方將自有的坐落在______市______區______街（巷）______號的房屋______棟______號______間，建築面積______平方米、使用面積______平方米，類型______，結構等級______，完損等級______，主要裝修設備____________________________________，出租給乙方作______使用。
第二條 租賃期限
租賃期共______個月，甲方從______年______月______日起將出租房屋交付乙方使用，若雙方沒有續租意願或合租事實，甲方至______年______月______日收回所租房屋。
乙方有下列情形之一的，甲方可以終止合同，收回房屋並退還押金：
1.擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯營、入股或與他人調劑交換的；
2.利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的；
3.拖欠租金____個月或空置____月的。
甲方有下列情形之一的，乙方可以終止合同，甲方須全部退還乙方所繳納押金、租金：
1.未經乙方同意，擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借給第三人或與他人調劑交換的；
2.利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的；
3.未履行其他合法義務的。
合同期滿後，如甲方仍繼續出租房屋的，乙方擁有優先承租權。
租賃合同因期滿而終止時，(合同範本 http://.)如乙方確實無法找到房屋，可與甲方協商酌情延長租賃期限。
甲方未徵得乙方同意不得擅自提高租金，否則乙方可以終止合同，甲方退還押金及已繳納租金。
第三條 租金和租金交納期限、稅費和稅費交納方式
甲乙雙方議定月租金______元，由乙方在______年______月______日一次性交納給甲方押金、2個月租金合計______元。先付後用。甲方收取租金時必須出具由稅務機關監製的收租憑證。甲方無合法收租憑證的乙方可以拒付。
甲乙雙方按規定的稅率和標準交納房產租賃稅費，交納方式按下列第____款執行：
1.有關稅法和鎮政發（90）第34號文件規定比例由甲方負擔；
2.甲、乙雙方議定。
第四條 租賃期間的房屋修繕和裝飾
修繕房屋是甲方的義務。甲方對出租房屋及其設備應定期檢查，及時修繕，做到不漏、不淹、三通（戶內上水、下水、照明電）和門窗好，以保障乙方安全正常使用。修繕範圍和標準按城建部（87）城住公字第13號通知執行。
甲方修繕房屋時，乙方可自願協助，不得阻撓施工。
出租房屋的修繕，經甲乙雙方商定，採取下述第______款辦法處理：
1.按規定的維修範圍，由甲方出資並組織施工；
2.由乙方在甲方允諾的維修範圍和工程項目內，先行墊支維修費並組織施工，竣工後，其維修費用憑正式發票在乙方應交納的房租中分______次扣除。
乙方因使用需要，在不影響房屋結構的前提下，可以對承租房屋進行裝飾，但其規模、範圍、工藝、用料等均應事先得到甲方同意後方可施工。對裝飾物的工料費和租賃期滿後的權屬處理，雙方議定：
工料費由甲方承擔，所有權屬甲方。
第五條 租賃雙方的變更
1.如甲方按法定手續程序將房產所有權轉移給第三方時，在無約定的情況下，本合同對新的房產所有者繼續有效；
2.甲方出售房屋，須在三個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先租賃權；
3.乙方需要與第三人互換用房時，應事先徵得甲方同意，甲方應當支持乙方的合理要求。
第六條 違約責任
1.甲方未按本合同第一、二條的約定向乙方交付符合要求的房屋，負責賠償______元；
2.租賃雙方如有一方未履行第四條約定的有關條款的，違約方負責賠償對方______元；
3.在未徵得甲方同意的情況下，乙方逾期交付租金，除仍應補交欠租外，並按租金的______%，以天數計算向甲方交付違約金；
4.甲方向乙方收取約定租金以外的費用，乙方有權拒付；
5.本合同期滿時，乙方未經甲方同意，繼續使用承租房屋，按約定租金的______%，以天數計算向甲方支付違約金後，甲方仍有終止合同的申訴權；
6.合同期內，甲方在未徵得乙方同意下，單方面將房屋轉租、分租、轉讓、轉借給第三人或與他人調劑交換的，甲方須退還押金並按約定租金的______%支付違約金。
7.因甲方個人原因造成房屋損毀或造成乙方損失的，甲方須按乙方損失賠償；
8. 因乙方個人原因造成房屋損毀或造成甲方損失的，乙方須按甲方損失賠償；
上述違約行爲的經濟索賠事宜，甲乙雙方議定在本合同簽證機關的監督下進行。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
房屋合同 篇5合同編號：_____________
工程名稱：_____________________
建築單位：_______________（甲方）
防治單位：_______________（乙方）
簽訂時間：____年____月____日
重慶市國土資源和房屋管理局制
重慶市工商行政管理局監製
根據《中華人民共和國合同法》、《城市房屋白蟻防治管理辦法》（建設部第72號令）和《重慶市城市房屋白蟻防治管理辦法》（渝國土房管發[XX]674號）文件規定，結合白蟻預防工程具體情況，甲乙雙方在平等、協商一致的情況下訂立本合同。
一、工程概況
工程位置____區（縣）____街（路/巷）____號房屋
建築結構類型：_____________________
建築佔地面積：_____________________
建築總面積：_____________________
施工單位：_____________________
負責人：_____________________
聯繫電話：_____________________
二、預防範圍
1．各類基礎的地樑內、外側及承臺四周；
2．房屋建築室內地坪；
3．設有架空防潮層室內架空板下的地坪；
4．房屋建築設置的明溝、散水及擋土牆；
5．房屋建築安裝（不含二次裝修）的木構件。
三、合同工期
施工日期自____年____月____日至____年____月____日。乙方須在約定的工期內完成預防施工任務。
四、質量標準
達db50/5010—1999《白蟻防治施工技術規程》要求。
五、收費標準及付款方式
1．根據建築房屋類型，按《重慶市白蟻防治收費管理辦法》（渝價發[XX]662號）文件規定的收費標準收費。金額（大寫）：___佰____拾____萬____仟____佰____拾____元，￥____元（人民幣）。
2．付款方式：甲方按下列（）種方式按期付款：
（1）一次性付清；
（2）本合同簽定後付上述費用的80%，餘款工程完畢驗收合格後付清。
3．本工程竣工面積與本合同計費面積如有不符，則按竣工面積計算。
六、驗收標準和方法
1．標準db50/5010—1999《白蟻防治施工技術規程》；
2．方法：根據甲乙雙方簽字認可的施工技術資料（包括預防施工技術方案、施工記錄等），對照《白蟻防治施工技術規程》要求進行驗收，並簽署竣工驗收報告。預防施工技術方案：
（1）工程概況：包括計劃用藥名稱原藥濃度原藥用量施藥濃度施藥量施藥範圍施藥方法。
（2）技術措施：包括用地清理、地基處理、木構件處理、其它處理
（3）施工要求：嚴格執行藥劑濃度標準。噴灑（灌）處理必須周到、均勻飽和、不留空白。
七、預防期限
白蟻預防包治期爲（）年，自預防工程交付使用之日起計算（預防包治期限不得低於15年）。
八、甲方權利、義務
1．享有乙方在預防工程和白蟻預防包治期限內爲其提供白蟻預防服務的權利；
2．合同簽定時，應向乙方提供該工程總平面佈置圖、基礎平面圖、正立面圖壹份；
3．基礎溝挖好，澆注地樑前和底層地基回填平整後，澆注混凝土（或擱置架空板）前、有擋土牆工程在回填前和需處理木構件在安裝前五天通知乙方，並出具書面通知書。如不按時通知，責任在甲方；
4．白蟻預防施工完畢。在甲方的組織下甲乙雙方共同完成工程驗收工作，並共同簽署《城市房屋白蟻預防工程驗收報告》。
