【精品】房屋合同範文集合8篇

隨着人們對法律的瞭解日益加深,很多場合都離不了合同,合同協調着人與人,人與事之間的關係。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢?下面是小編幫大家整理的房屋合同8篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

【精品】房屋合同範文集合8篇

房屋合同 篇1

甲方(房主):

一、乙方給甲方裝修房屋。面積爲102平米,地址:西寧市共和南路夏都大道東12層12樓。此裝修包工包料,一切材料由乙方提供,甲方驗收後才能使用,如不屬合甲方的要求,必須馬上停工,更換材料,必須達到甲方的滿意。

二、裝修總費用¥13。8萬元,大寫:拾叄萬捌仟元整。爲其餘款項在工程完工並驗收合格後付總價款的99。5%。剩餘款在甲方使用三月後沒有發現任何質量問題後付清0。5%的款項。乙方必須按照甲方的要求進行施工,做到保質保量。如發現質量問題,一切後果由乙方承擔。

三、本協議一式叄份,甲、乙雙方各執一份,見證人一份。雙方簽字後生效。

甲方:xxx

乙方:xxx

見證人:xxx

xxxx年xx月xx日

房屋包工包料裝修合同

發包方(甲方):

承包方(乙方):

鑑於辦公樓裝修實際情況的需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建築裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況,經甲乙雙方協商,現達成以下合同條款,雙方自覺遵守。

一、工程概況

1、工程名稱:****有限公司指揮部裝修工程

2、工程地點:

3、承包範圍:施工圖及預算書所涉及全部施工內容

4、承包方式:包工包料

5、工期: 90 天,本工程自 20xx 年 2月 8 日開工,於 20xx 年 5 月 18 日竣工。遇其他不可抗因素影響,工期須延。

6、工程質量:優良

7、合同價款(人民幣大寫):暫定肆佰萬元整,實際合同金額以雙方簽字認可的預算價格爲準。

二、材料確認

1、本合同工程所有材料由乙方按施工圖要求統一採購安裝。

2、凡屬於乙方所提供的材料因質量問題(部分材料要經安裝和使用後才能檢驗出質量合格與否)導致某項目部分或全部發生連帶問題等,均由乙方承擔後果責任。如需維修或重新裝修時,由乙方承擔一切費用。

3、凡乙方供應材料、設施、用具等。乙方須按合同約定及時採購並送交施工現場,搬運、裝卸費用等由乙方承擔。

三、水電供應

本工程施工前,甲方須給乙方提供房屋原始水電結構詳圖,負責水電到位和承擔施工所發生的水電費。鑑於裝修期間不能間斷,故甲方必須保證水電暢通。

四、項目的增減及變更

1、工程施工中甲方需修改設計方案或增加工程項目,須提前三天與乙方聯繫,經雙方簽字認可後,乙方則予以安排施工。

2、工程合同生效後,甲乙雙方均不得藉故減少裝修項目,否則視爲違約。

五、工程項目、單價的確定

1、本合同工程具體裝修項目等均以雙方簽字確認爲準,甲、乙雙方均不得擅自更改。

2、甲方要求變更增加項目費用經雙方商榷另行計算。

六、付款方式及終結算

1、本合同生效當日,甲方須支付材料訂貨款。

2、甲方需按合同約定撥付工程款,乙方開收款收據。

3、工程合同簽訂完畢甲方需按合同約定及時撥付進度款,如不能按時撥付進度款乙方有權停工或順延工期。

4、乙方自主墊資150萬,完成工程進度70%前不得問甲方索要進度款。

5、工程款具體支付日期:

七、工程驗收標準

本合同以甲、乙方確認的施工圖紙、工藝標準以寧夏住房與城鄉建設廳頒發的《寧夏回族自治區公用設施裝修工程質量驗收標準》爲準。

八、工程驗收和交付

1、本工程完工驗收前3天由乙方口頭通知甲方,甲方須按時到場參加驗收,不得藉故拖延,如完工後,甲方因故不能按約定驗收,時間超過十五日,則本工程視爲合格,雙方不再驗收。

2、雙方驗收時,由甲方到場參加驗收。工程驗收合格、雙方須在工程驗收單上簽字認可,並在十五日前結清餘款。

房屋合同 篇2

甲方:

乙方:

經甲乙方多次協商,雙方本着互利的原則,就甲方在市石油公司後院新華印刷廠南側的小二層半房屋內牆承包乙方粉刷,現將粉刷有關事宜協商如下:

  一、粉刷的價格

甲方在市石油公司後院新華印刷廠南側的小二層半房屋內牆及外牆全部承包乙方粉刷,粉刷總價款爲5000元,此價爲包乾價,不計算面積,內牆用白色乳膠漆及藍色乳膠漆搭配頂線和油漆踢腳線,必須刮膩及石膏搭配,頂面用107膠和石膏摻拌,保證粉刷的平整度。小房用內牆塗料,不刮膩子,全部粉刷。外牆用黃色的外牆塗料及裝飾色進行粉刷,內門由乙方負責安裝,門框及門有甲方提供,安裝費及小房粉刷已計入承包價內,不再計價。

  二、付款方式

粉刷房屋預付款爲20xx元,待全部刷粉刷完畢後,經甲方驗收後將剩餘的3000元粉刷款全部支付乙方。

  三、其他事項

乙方必須按照合同內容完成全部的工程量,不得以任何理由增加價款,否則視爲違約,違約方應向對方賠償20xx元的違約金。本協議未經事宜甲乙方雙方協商解決,本協議具有法律效力,

本協議一式兩份,甲乙雙方簽字後生效。

甲方:身份證號:

乙方:身份證號:

日期:

房屋合同 篇3

甲方(出賣方)______身份證號:____________地址:____________________

乙方(受讓方)______身份證號:____________地址:____________________

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國合同法》等有關政策法規之規定,出賣方通過______________,自願將以下房屋及該房屋佔用範圍內的國有土地使用權出賣給買受方,雙方遵循平等、自願、公平、守法和誠實信用原則,經協商一致,就存量房買賣事宜訂立本合同。

第一條:房屋基本情況。

⒈坐落:______市______區_____________________________.

地號:____________幢號:_________室號:____________ .

⒉房屋登記簿記載所有權證編號:_________________________.

⒊國有土地使用權證編號:_______________________________.

⒋產權登記建築面積:______________________________平方米。

產權登記附記:閣樓 ________________________________;

汽車庫_______________________________;

自行車庫_______________________________.

⒌房屋用途:________________________________.

⒍建築結構:________________________________.

⒎房屋建成年份:________________________________年。

第二條:房屋其它情況。

⒈該房屋其它所(共)有權證狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

(1)出賣方保證該房屋沒有其它所(共)有權證。

(2)該房屋登記簿記載其它所(共)有權證號爲_______________,出賣方保證已就該房屋出賣事由徵得其他各位所(共)有權人的同意。

⒉房屋抵押狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

(1)出賣方保證該房屋在本合同生效之前並未設定抵押權。

(2)該房屋在本合同生效之前已經設定抵押權。出賣方承諾在申請辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押,並註銷相應的抵押登記,相關費用由出賣方承擔。

⒊房屋租賃狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

(1)出賣方保證該房屋在本合同生效之前並未租賃給他人。

(2)該房屋在本合同生效之前已經租賃給他人。出賣方保證相關承租人已經明確放棄優先購買權。出賣方承諾在房屋交付前解除所有租賃關係,並註銷相應的租賃登記,相關費用由出賣方承擔。

⒋房屋物業管理狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

(1)該房屋目前由__________________負責物業管理。

(2)該房屋目前尚未納入物業管理範圍。

⒌隨同該房屋同時轉讓給買受方的房屋附屬物品詳見本合同附件一。

第三條:房屋價款。

該房屋(包括本合同附件一明確的房屋附屬物品)的價款爲人民幣(¥______元)________________________________元整。

買受方實際支付的房屋價款應當等同於出賣方實際收取的房屋價款。

第四條:房屋價款應當在申請房屋權屬轉移登記前按照相關規定繳入相應的房產交易資金託管賬戶。房屋權屬轉移登記獲准以後,出賣方按房產交易資金託管有關規定收取房屋價款。

房屋價款具體支付方式約定爲下列第____款。(僅選一款)

(1)一次性付款:

買受方於______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款,一次性支付人民幣(¥___________元)________________________元整。

(2)分期付款:

買受方於______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣(¥___________元) _______________________元整;

買受方於______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣(¥___________元)_______________________元整;

買受方於______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣(¥___________元)_______________________元整。

(3)貸款支付:

(4)其它方式:

第五條:買受方逾期付款違約責任。

⒈買受方未能按本合同第四條約定支付相應房屋價款的,按逾期時間處理如下:(不作累加)

⑴逾期不超過___天,自本合同第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起,至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規定交易資金託管賬戶之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;

⑵逾期超過___天后,出賣方有權解除合同。自出賣方解除合同通知書到達之日起___天內,買受方將房屋退還給出賣方,並按本合同第三條約定房屋價款的___%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續履行合同的,經出賣方同意,自本合同第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起,至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規定交易資金託管賬戶之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之____的違約金,合同繼續履行。

⒉在_____年_____月___日前,若因銀行或者住房公積金管理機構不同意買受方購房貸款申請,導致買受方無法按本合同第四條約定的相應期限支付相應房屋價款的,買賣雙方同意解除本合同,退房退款,撤銷該房屋所有權轉移登記申請和土地使用權變更登記申請,並按下列第____項方式處理。(僅選一項)

(1)買受方不向出賣方支付違約金。

(2)______________________________________________.

第六條:房屋交付。

買賣雙方約定房屋交付日期爲下列第______款。(僅選一款)

(1)_____年____月____日。

(2)買受方付清房款之日起______天。

(3)房屋使用權轉移登記和國有土地使用權變更登記完畢之日起______天。

出賣方應當於上述日期前騰空該房屋,並書面通知買受方進行驗收。買受方應當在出賣方驗收通知書到達之日起____天內,會同出賣方,共同對房屋及其本合同附件一明確的房屋附屬物品狀況進行查驗。查驗情況符合雙方約定的,出賣方應該當場將該房屋和房屋附屬物品以及房屋鑰匙移交給買受方,以示房屋交付。毀損、滅失風險責任自房屋交付之日起由買受方承擔。

由於買受方原因,未能按期交付房屋的,按以下方式處理:______________________________________________.

第七條:出賣方逾期交房違約責任。

出賣方未能按本合同第六條約定的房屋交付期限將該房屋及其附屬物品交付給買受方的,按逾期時間處理如下:(不作累加)

⒈逾期不超過___天,自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起,至房屋及其附屬物品實際交付之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行;

⒉逾期超過___天后,買受方有權解除合同。自買受方解除合同通知書到達之日起___天內,出賣方將已收房屋價款如數退還給買受方,並按本合同第三條約定房屋價款的___%向買受方支付違約金。出賣方要求繼續履行合同的,經買受方同意,自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起,至房屋及其附屬物品實際交付之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行。

第八條:房屋維修基金狀況爲下列第______款。(僅選一款)

(1)出賣方未曾交付過該房屋維修基金。需要補交的房屋維修基金,按下列第___項方式處理。(僅選一項)

(1)出賣方承擔。

(2)出賣方已經交付的該房屋維修基金,按下列第___項方式處理。(僅選一項)

(1)該房屋維修基金賬戶餘額無償劃轉到買受方名下。

(2)買受方應當在房屋所有權轉移登記完成之日起___天內,按該房屋維修基金賬戶餘額一次性如數支付給出賣方。買受方逾期付款的違約責任,參照本合同第五條處理。

第九條:出賣方承諾已如實陳述本合同第一條、第二條以及附件一中房屋的有關情況,保證沒有權屬糾紛、債權債務糾紛或優先購買權糾紛。如因出賣方上述承諾或保證失實,致使本合同生效以後發生房屋基本情況或其它情況糾紛、權屬糾紛、債權債務糾紛、優先購買權糾紛的,出賣方按本合同第三條約定房屋價款的___%向買受方支付違約金;造成買受方其它損失的,出賣方另行依法承擔賠償責任。

第十條:出賣方關於房屋及其附屬物品交付標準的承諾。

房屋交付時,本合同第一條及附件一約定的房屋及其附屬物品出現損壞或滅失,經買賣雙方當場確認的,按照下述第 款方式處理。(僅選一款)

自房屋交付之日起___天內,出賣方按照損壞或滅失部分的______(或(協商)或(評估))價值向買受方支付賠償金;買受方按照本合同第四條約定期限付清本合同第三條約定房屋價款、且出賣方未按本款約定期限支付賠償金的,出賣方應當在買受方告知通知書到達之日起___天內向買受方支付雙倍賠償金。

第十一條:出賣方關於房屋原有戶籍遷移的承諾。

本合同生效之前出賣方______((有)(無))落戶於該房屋的相關戶口。(僅選一種)

出賣方保證自房屋權屬轉移登記完成之日起______天內,將原先落戶於該房屋且買受方不同意保留的所有戶籍關係遷出。逾期遷移原戶口的,自本條約定的遷移原戶口期限之第二天起,至原戶口實際遷移之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金;造成買受方其它損失的,出賣方另行依法承擔賠償責任。

第十二條:關於房屋權屬轉移登記的約定。

自買受方付清房款之日起______天內,買賣雙方共同向房屋權屬登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記。如因一方責任,致使規定期限內未能完成房屋權屬轉移登記的,責任方應當按逾期時間承擔以下違約責任;造成對方其它損失的,責任方另行依法承擔賠償責任。

⒈屬於出賣方責任的,處理如下:(不作累加)

⑴逾期不超過___天,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行;

⑵逾期超過___天后,買受方有權退房。自買受方退房通知書到達之日起___天內,出賣方將已收房屋及其附屬物品價款如數退還給買受方,並按本合同第三條約定房屋價款的___%向買受方支付違約金。出賣方要求不退房的,經買受方同意,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的.違約金,合同繼續履行。

⒉屬於買受方責任的,處理如下:(不作累加)

⑴逾期不超過___天,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行;

⑵逾期超過___天后,出賣方有權解除合同。自出賣方解除合同通知書到達之日起___天內,買受方將房屋及其附屬物品退還給出賣方,並按本合同第三條約定房屋價款的___%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續履行合同的,經出賣方同意,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行。

第十三條:關於國有土地使用權變更登記的約定。

⒈該房屋國有土地使用權類型爲______((出讓)(劃撥)())(僅選一種)

⒉房屋權屬轉移登記完成以後,買賣雙方應當共同向土地登記機構申請辦理該房屋佔用範圍內的土地使用權變更登記。該土地使用權原來爲非出讓類型的,土地使用權變更登記時需要繳納的土地出讓金或土地收益金按下列第___項方式處理。(僅選一項)

(1)出賣方承擔。

第十四條:關於買賣稅費和其他相關權益的約定。

⒈房屋買賣過程中應當繳納的有關稅費,按下列第___項方式處理。(僅選一項)

(1)買賣雙方各自按國家和省、市相關規定分別繳納。

⒉房屋買賣居間代理佣金,按下列第___項方式處理。(僅選一項)

(1)買賣雙方均未委託房地產經紀機構居間代理本房屋買賣事宜,無須承擔房屋買賣居間代理佣金。

(2)買賣雙方各自按國家和省、市相關規定分別承付相應房屋買賣居間代理佣金。

⒊物業管理費和相關配套設施使用費,房屋交付以前發生的應當由出賣方承擔,房屋交付以後發生的應當由買受方承擔。

⒋房屋權屬轉移登記和國有土地使用權變更登記獲准以後,買受方即依法享有該房屋的佔有、使用、收益、處分的全部權利。買賣雙方應當在房地產權屬轉移(變更)登記完成之日起___天內,共同向有關部門申請辦理物業管理和相關配套設施的過戶手續。

第十五條:房屋交付以後,買受方不得擅自改變該房屋的建築結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定外,買受方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施設備,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

第十六條:遭遇不可抗力,且受不可抗力影響的一方在不可抗力發生之日起___天內及時書面告知對方、並在合理時間內提供證明的,免除其因不可抗力而導致本合同全部或者部分條款無法履行的相應違約責任。

第十七條:本合同在履行過程中發生的爭議,由買賣雙方當事人協商解決,或提請房屋所在地消費者權益保護委員會調解;協商、調解不成的,按下述第___款方式解決。(僅選一款)

(1)提交當地仲裁委員會仲裁。

(2)依法向人民法院起訴。

第十八條:本合同未盡事宜,買賣雙方應當在本合同附件一、附件二內協商約定補充協議,補充協議內不得約定與本合同內容相牴觸的條款。

第十九條:本合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,選定的提示性部分的文字、添加的補充性部分的文字與其它固定部分的文字具有同等效力。

第二十條:本合同連同附件及簽章頁共___頁,一式___份,具有同等法律效力,一份電子文本存入存量房買賣網上管理系統備查,打印文本由出賣方、買受方、房屋權屬登記機構、______(或(貸款銀行))各執一份。

第二十一條:本合同網上備案以後,買賣雙方依據本合同相關條款約定行使單方解除合同權或退房權的,對方應當及時配合有權解除方或有權退房方共同向房屋所在區房地產市場管理機構申請辦理本合同網上備案註銷手續;對方不能配合的,有權解除方或有權退房方應當按照本合同第十七條約定的爭議解決方式確認單方解除合同或單方退房權利,然後再向房屋所在區房地產市場管理機構申請辦理本合同網上備案註銷手續。

第二十二條:本合同自______((雙方簽章)(網上備案)(公證))之日起生效。(僅選一種)

附件一:房屋附屬物品清單(黏貼無效)

一、裝飾狀況爲下列第______種。(僅選一種)

(1)裝修房:

(2)毛坯房:

二、設施設備狀況爲下列第____________________________種。(可以全選)

(1)供水:

(2)供電:

(3)供氣:

(4)廚房設備:

(5)衛生設備:

(6)通訊設備:

(7)電器設備:

(8)防盜設備:

(9)停車位:

(10)傢俱:

(11)其它:

三、權屬登記以外其它附屬房屋狀況爲下列第_____________種。(可以全選)

(1)附屬閣樓:

(2)附屬汽車庫:

(3)附屬自行車庫:

四、其它。

附件二:合同補充協議(黏貼無效)

合 同 各 方 當 事 人 籤 章

出賣方: 買受方:

本人(簽字或蓋章) 本人(簽字或蓋章)

法定代表人(簽字或蓋章) 法定代表人(簽字或蓋章)

法定代理人(簽字或蓋章) 法定代理人(簽字或蓋章)

委託代理人(簽字或蓋章) 委託代理人(簽字或蓋章)

簽署日期:______年___月___日 簽署日期:______年___月___日

籤於:______________________________

打印人:__________________ 打印日期:______年___月___日

房屋合同 篇4

出賣人(以下簡稱甲方): 住址: 身份證號碼:

聯繫電話:

買受人(以下簡稱乙方): 住址: 身份證號碼:

聯繫電話:

見證方: 身份證號碼: 聯繫電話

根據有關法律規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:

第一條 乙方購買甲方坐落於 私有樓房住宅一處,使用面積爲 平方米。

第二條 此房屋實際售價 元整( ¥元)。此售價包括所有固定裝修、固定配套設備。

第三條 甲方應在簽署本合同時,向乙方提供身份證、單位分配此房居住相關證明的複印件;乙方應在簽署本合同時,向甲方提供身份證複印件:

第四條 前上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續乙方正式接手此房屋的日期爲準。

第五條 付款方式及交房

在 年 月 日之前一次乙方一次性交付甲方購房款 元,甲方在收到乙方交付錢款後三日內將房屋交付給乙方。

第六條 違約責任

如乙方未按第五條約定時間支付購房款,則甲方單方有權解除合同,將此房另售他人;如甲方收訖購房款後不按第五條約定時間交付房屋,則需在約定交付時間屆滿後三日內向乙方返還全部購房款。

第七條 雙方約定在乙方購買此房屋後,此房屋今後如遇政府拆遷或徵用等任何情形下產生的補償均由乙方享有,甲方不再就此主張權利。

第八條:甲方保證在簽署本協議前未與他方簽訂購房合同,並在簽署本協議及收訖售房款後不再與他人簽訂購房合同。如乙方在支付購房款後有第三人持其與甲方簽署購房協議交涉而發生衝突,乙方可解除合同並要求甲方返還全部購房款並支付違約金貳萬元。

第八條 在本合同履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第九條 本合同自三方簽字之日起生效。

第十條:本售房包括該房內附帶傢俱(見傢俱清單)

甲方(簽字): 乙方(簽字):見證人(簽字):

年 月 日 年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇5

【贈與合同的相關法律規定】:

《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:

(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

(二)對贈與人有撫養義務而不履行。

【案件】:

20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬並簽訂了房產贈與合同,合同同時約定:老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權,直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證,此後小萬辦理了房屋產權的變更登記,將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵,並動手與老萬撕扯;老萬打電話報警,此事經民警調解,暫時平息,但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去,決定把兒子、兒媳一同告上了法庭,要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。

【審判】

法院經審理認爲,合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬,小萬也接受了贈與,雙方簽訂了書面贈與合同,並依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續等相應的權屬變更登記,雙方間贈與合同已經成立並生效,非有法定情形,不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵,但朱某並不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行爲不受該合同的約束。贈與合同簽訂後,老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內,原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決:駁回原告訴訟請求。

【評析】

本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件,包含着大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發,盡力做了大量調解工作,希望可以妥善化解家庭矛盾。但是,由於原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大,最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:

(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

(二)對贈與人有撫養義務而不履行;

(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”

本案的贈與合同是附義務贈與合同,受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上,老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由於家庭瑣事,老萬與兒媳發生衝突,遭到兒媳朱某打罵,從情理上講,朱某的做法是不對的。但朱某並不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行爲不受該合同約束。原告並未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以,法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時,法院在判決書中明確地指出,從道德層面上來講,兩被告作爲原告的兒子、兒媳,更應該妥善安排、處理好家庭矛盾,兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務,解決家庭矛盾關鍵在於彼此的體諒與寬容。

房屋合同 篇6

甲方:京都豪庭9#~22#、23#~24#樓項目部

乙方:

甲方承建的京都豪庭9#~22#、23#~24#樓進行裝修,經雙方協商,同意把該外牆裝修項目,以包工不包料方式承包給乙方施工,爲便於施工管理,確定雙方責任及結算方法,特訂立以下條款,供雙方共同執行。

一、甲方職責

1、負責提供施工圖紙項目及工程有關變更通知書;

2、負責協調處理提升機械使用。

3、提供有關材料到場。

4、負責施工技術交底及安全技術交底工作。

二、乙方職責

1、在施工過程中,必須嚴格按照施工圖紙及國家有關現行規範標準進行施工,保證符合

gb50210-20xx建築裝飾工程質量驗收規範(飾面板工程),做到滿貼法施工飾面磚無空鼓、裂縫,飾面板垂直、平整、陰陽角方正、接縫直線度等操作規範。確保工程質量,必須符合有關驗收規範,一旦經現場技術人員發現滲水、掉落等問題,責任由乙方全部負責賠償,返工工料均由乙方負責補償。

2、施工安全:工程開工前,必須進行安全知識教育,注意自身安全及他人安全,教育施工作業人員必須遵守安全技術規範。做到安全生產,文明施工,杜絕有安全事故發生,一旦出現有安全事故,其責任及費用均由乙方負責,甲方不負任何責任及費用。

三、施工進度乙方必須保證工程施工進度,嚴格按照甲方施工進度安排表進行施工,如延遲一天罰款1000元,以此類推。進度安排另詳。

四、結算方式

1、所施工項目實施展開面積進行結算,線條、樑面、柱等零星項目均按實際貼展開面積計算。按實際展開面積 元/m計算。應扣除門窗洞口面積,包括砂漿攪拌、砂漿調運、水泥砂漿打底在內等工作範圍在內,不貼瓷板面如凸窗面、底其它飾面項目乙方不做。

五、付款

外牆開工後每10天預借伙食費一次,打完底後,預付工資暫借10元/m的80%計算(含預借伙食費在內),外牆貼完後,付至工程量的80%,竣工驗收後付至工程量的90%,餘款10%五個月後付清。

六、其它事項

1、本工程在施工期間,一切日常生活、住宿均由乙方自理,甲方不負任何費用。

2、本合同未盡事項,雙方共同協商解決。

3、本合同自簽訂之日生效,任何一方不得違約,如有一方違約其經濟損失由違約方承擔。

4、本合同一式二份,甲、乙各執一份。

甲方代表:乙方:

房屋合同 篇7

甲 方:

乙 方:

經雙方協商,甲方將位於的自住用房的建設工程,承包給乙方實施修建,雙方本着公平、公正、平等自願的原則,就工程承包有關事宜協議如下,並共同遵守執行。

一、承包方式

甲方採用包工包料的方法,承包給乙方實施修建。

二、甲方責任

1、協調處理好周邊鄰里糾紛,確保乙方正常施工;

2、負責並保證乙方施工所需水、電、路的通暢;

3、按期足額支付工程進度款。

三、乙方責任

1、負責組織施工隊建設並自行解決施工所需的所有設備、原材料;

2、負責施工安全防護措施落實工作,因安全措施落實、工地管理、施工操作不到位,造成的一切安全責任和損失由乙方全權負責,甲方不承擔任何責任。

3、負責保證施工中材料質量和技術水平達標;

4、嚴格管理施工人員;

5、按期交付房屋。

四、施工要求

1、基礎工程:基礎爲條形基礎,長度爲1700cm,入深爲900cm(放線時以實際情況確定)。基礎開挖深度爲50cm,寬度爲140cm(基礎需出地面高度230cm)。地基必須夯實,底層鋪10cm混凝土,震實後鋪16Φ螺紋鋼,再澆築30cm混凝土震實。綁地樑鋼筋,主筋爲16Φ螺紋鋼6根,箍筋爲0.8Φ鋼筋,高度爲50cm,寬度爲24cm,混凝土澆築。基礎圈樑和下部相同。

2、主體工程:磚混結構二層,第一層高爲360cm,第二層高爲340cm,圈樑使用12Φ螺紋鋼4根,規格爲24cm×30cm.立柱要求16根,規格爲50cm×24cm,箍筋使用0.8Φ鋼筋,間距15cm,混凝土爲C30商混澆築製作。牆體必須使用國標優質紅磚,砂漿標號爲C10砂漿砌築,要求磚砌平整,紅磚間隙不能大於1.2cm,磚層誤差不能大於2cm。上部圈樑和現澆板一次澆築,主筋爲10Φ鋼筋,副筋爲8Φ鋼筋,間隙爲15cm×15cm,圈樑箍筋間隙不能大於20cm。主樑鋼筋使用25Φ螺紋鋼4根,20Φ螺紋鋼3根,高度爲50cm.寬度爲24cm,箍筋圈使用10Φ鋼築製作,間隙爲10cm。二層圈樑現澆板要求和一層相同,混凝土使用C35商混澆築。欄板使用鋼混結構,高度不低於90cm,頂部欄板與一層相同。以上所用鋼材全部採用酒鋼鋼材。

3、裝飾工程:外牆粉刷使用C20水泥砂漿,分兩次粉刷壓光。前牆使用全瓷小方磚貼面,包括檐柱(瓷磚每塊不低於 元)。樓梯、走廊、臺階使用花崗岩貼面。樓梯圍欄使用不鏽鋼材質製作。內牆粉刷使用C20水泥砂漿粉刷,白

灰罩面。地板貼品牌高檔地磚,墊層使用C20混凝土,厚度不低於15cm,每平方造價不低於 元。地腳線貼磚,每片價格不低於元。塗料使用仿瓷塗料刮牆,乳膠漆罩面。上下兩層相同。

4、門窗工程:房門使用國優品牌安全防盜門(每扇門不低於 元),顏色由甲方選擇。窗使用雙層玻璃鋁合金推拉窗和不鏽鋼防盜網製作,鋁合金材料爲國優品牌材料,玻璃單層厚度爲0.5cm,防盜網使用1.2cm材質製作,間隙不能大於9cm。

5、電路工程:電網工程爲埋管暗裝,使用羣邦牌銅線,每間安裝三插一燈,線徑爲主線10平方米,副線4平方米。設臵兩個迴路,每層安裝電路控制箱和電錶。燈具使用優質節能燈。

6、外圍工程:磚砌圍牆50米,高不低於2.5米;並修建磚混大門一座。

7、其他事宜:乙方不得私自將該工程轉包第三方進行施工。工程質量必須按國家建築規範執行。

五、施工工期

工程工期爲個月,即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。

六、付款方式

工程報價:每平方1,400.00元(壹仟肆百元整),擬建

面積 平方,工程預算約 元(元整),最終以實際建築面積爲準。

1、地圈樑完成後,甲方支付乙方首批款萬元;

2、第一層封頂後,甲方支付乙方萬元;

3、第二次封頂後,甲方支付乙方萬元;

4、完成牆面粉刷、貼牆磚、貼地磚、圍牆、大門等收尾工程後,甲方支付乙方 萬元;

5、剩餘尾款約 萬元(不超過1萬元)作爲質量保證金,自驗收合格之日起一年後,如房屋未出現任何質量問題,甲方將剩餘款項全部支付給乙方;若出現質量問題,由乙方進行維修或由甲方協調第三方維修,維修金從剩餘款項支付,剩餘款項不足以支付維修金的,甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。

七、違約責任:

1、乙方承建的房屋如出現重大質量隱患(自然災害除外),無法居住的,乙方需向甲方進行索賠,索賠金額=全額建房款+全額建房款×20%;

2、因乙方責任導致未按期完工的,逾期超過一月以上,乙方需向甲方支付不低於1.5萬元的違約金;

3、因甲方責任導致乙方不能正常完工的,逾期超過一月以上,甲方應向乙方支付不低於1.5萬元的誤工費、設備租憑費等。

4、本合同經雙方簽署後,即產生法律效應,若乙方單方面終止合同,需賠償甲方全額損失,並支付違約金2萬元;若甲方單方面終止合同,需按工程進度進行結算,並支付違約金2萬元。

八、其他未盡事宜

在施工過程中,如有工程變更或協議未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決,需新定協議事宜的,另行補充。

九、本協議在履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解決,協商或協調不成的,任意一方均可向法院提起訴訟。

十、本協議自雙方簽字(蓋章)之日起生效。協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

身份證號:身份證號:

簽約時間: 年月日

房屋合同 篇8

本協議由以下雙方當事人在_________簽訂:

甲方:_______________________

住所:_______________________

身份證號:___________________

乙方:_______________________

住所:_______________________

身份證號:___________________

爲明確雙方本次贈與房屋行爲的權利義務,甲乙雙方本着誠實信用的原則,並根據有關法律法規,制訂本協議,以資共同遵守。

第一條

甲方決定將位於_________區_________街_________樓_________層_________號的房屋一套,建築面積_________平方米無償贈與給乙方;乙方同意接受此贈與。

第二條 甲方保證其對上述房屋擁有所有權。

第三條

甲方保證本次贈與並無任何惡意,而且已將其所知的一切包括瑕疵在內的注意事項告知乙方(但甲方不保證本次贈與物完全無瑕疵),否則,願意對因此給乙方造成的損失承擔賠償責任。

第四條 應甲方的要求,乙方保證將房屋不用於違法(或雙方約定的其他事項)等事項。

第五條 乙方違反第四條的約定,甲方有權收回上述房屋。

第六條

在本協議生效後,甲方應在_________日內向乙方移交上述房屋;並應在_________日內協助乙方到有關房產管

理部門辦理有關變更登記的手續。

第七條

乙方無須向甲方支付任何費用,但與移交上述房屋有關的費用包括到有關房產管理部門辦理有關手續的費用以及有關契稅應由乙方負擔。

第八條 違反本協議的約定爲違約行爲,應承擔違約責任。

第九條 違約方應向對方賠償一切損失。

第十條 本協議一式兩份,雙方各持一份,具有同等法律效力。

第十一條 本協議在雙方簽字後生效。

甲方:(簽字)_________ 乙方(簽字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

附件

房產贈與公證書

(______)____字第______號

茲證明_________於_________年_________月_________日來到我處,在我的面前在前面的贈與書上簽名(或蓋章)。

__________________公證處

公證員:________(簽字)