商品房的買賣合同13篇

隨着廣大人民羣衆法律意識的普遍提高,合同的類型越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編收集整理的商品房的買賣合同,希望能夠幫助到大家。

商品房的買賣合同13篇

商品房的買賣合同 篇1

賣方(以下簡稱甲方):_______________身份證號碼:______________________________

買方(以下簡稱乙方):_______________身份證號碼:______________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定,甲乙雙方經友好協商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的`瞭解,願意購買該房,特制訂本合同如下:

一、此房坐落於___________________________________________________________,產權所有人____________,產權證號_____________,房屋建築面積____________㎡,使用性質:_______________。

二、該房價爲______萬元,人民幣大寫:__________________。先交付_______元,人民幣大寫:__________________元定金,其餘房款在房屋交易公證時結清,公證時應再付剩餘房款_______元,人民幣大寫:__________________元,同時甲方交鑰匙交房,現場交接,房款兩清。

三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務,如簽約或交接後,發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,均由甲方負責賠償。

四、室內外設施以看房時爲準,不得轉移,更換或更改,交接驗收時也應該按合同驗收,簽署房屋交接單,並需驗看水錶、電錶、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負責維修

五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業管理費、有線電視費等。

六、甲方有義務協助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續,辦理過戶手續所需費用由______方承擔,未盡事宜甲乙雙方協商解決。

七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經濟損失,由違約方負責,乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款

甲方(簽章):______________________乙方(簽章):______________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

商品房的買賣合同 篇2

甲方:_______________

乙方:_________________

因甲方a房地產有限公司開發p大廈項目所需,於_____________年__________月__________日同乙方__________簽訂合同編號爲_____________的《商品房預售合同》(下稱“預售合同”)。現甲方a房地產有限公司與乙方__________就相關事項約定如下:_____

1、甲方a房地產有限公司代乙方__________支付購房首期款(即預售合同項下房款的__________%)以及各期銀行按揭款,但乙方__________應出具欠條給甲方a房地產有限公司。

2、甲方a房地產有限公司代乙方__________付清所有銀行按揭款之日起,甲方a房地產有限公司有權向乙方__________回贖上述預售合同項下的房屋產權及該房屋所佔用範圍內的土地使用權,回贖價格爲a房地產有限公司代方__________支付的購房首期款及各期銀行按揭款的總和,即回贖款與__________對a房地產有限公司所欠之款項數額相等。

3、辦理合同上的事宜的費用完全由甲方a房地產有限公司承擔。

4、__________應於a房地產有限公司要求之日起__________日內將本協議第二條所述之房屋產權及土地使用權轉讓於a房地產有限公司,否則每逾期一日,__________應向a房地產有限公司支付本協議第二條所述之回贖價格的__________%的'違約金;__________不將房屋產權及土地使用權轉讓給a房地產有限公司的,還應賠償甲方本協議第二條所述之回贖價格的百分之三十的違約金。

5、a房地產有限公司應及時支付本協議第一條所述之款項。

6、任何涉及上述預售合同項下房屋的糾紛及由此產生的費用均由a房地產有限公司承擔。

7、本協議一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。

甲方:______________________a房地產有限公司乙方:______________________

地址:______________________地址:______________________

電話:______________________電話:______________________

_________________年__________月__________日

商品房的買賣合同 篇3

甲方(賣方):_________身份證號:_________

乙方(買方):_________身份證號:_________

甲、乙雙方就位於_________(注意:應與商鋪產權證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據《合同法》、《城市房地產管理法》等有關法律之規定,雙方在遵循平等自願、誠實信用的原則下,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。

第一條甲、乙雙方協商一致,乙方受讓甲方位於_______________,商鋪具體狀況如下:

(1)產權證號爲_________,土地使用權證號爲_________ 。

(2)商鋪座落在_________,結構爲磚混_________;

(3)商鋪產權面積_________平方米。

(4)商鋪佔用範圍內的土地所有權爲國有,國有土地使用權以出讓方式獲得;

(5)商鋪目前部分被租賃(承租人爲_________,租期截止爲_________,租金爲_________,具體詳見租賃合同)。

以上系甲方對商鋪基本情況的陳述,甲方保證對所轉讓的'商鋪擁有完全的所有權、處分權和收益權,不存在任何權利瑕疵(包括但不限於抵押權、優先購買權等)。乙方以甲方的保證和陳述爲基礎,決定整體買受上述商鋪。

甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關租賃性質的合同,原租賃合同在未徵得乙方書面同意的情況下不得展期、續租。否則導致商鋪遲延交付的,甲方應按每遲延一日_________元的標準向乙方承擔違約金。

第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述商鋪轉讓包乾價款共計人民幣_________萬元,小寫(_________元)。

乙方的付款方式和付款期限:

本合同生效後乙方應向甲方支付給定金人民幣_________萬元,合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。

甲方應在合同生效後_________日內將商鋪過戶至乙方名下,乙方應在妥商鋪過戶手續的當日將餘款_________元一併付清。

第三條上述商鋪的過戶費用由乙方承擔。

第四條甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過戶爲準,過戶前所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由甲方承擔或享有;過戶後所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由乙方承擔或享有。

第五條如因甲方原因導致上述的商鋪無法按照合同約定的時間辦理過戶手續給乙方,視爲甲方重大違約,乙方有權單方解除合同,甲方除應立即退還乙方已付款項外,還應向乙方支付違約金_________元。

如因乙方原因導致商鋪無法與甲方履行合同(即過戶至乙方),視爲乙方重大違約,甲方有權單方解除合同並沒收乙方訂金。

第六條本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不成,雙方均有權向商鋪所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第七條合同未盡事宜,經協商一致,雙方可以訂立補充協議。補充協議與本合同不一致的,以補充協議爲準。

第八條本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方:_________

乙方:_________

住所地:_________

住所地:_________

電話:_________

電話:_________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

_________年_________月_________日

商品房的買賣合同 篇4

建設單位:__________________________________

物業受人:__________________________________

根據《物業管理條例》第二十條“建設單位與物業受人簽訂的買賣合同應當包含前期物業服務合同約定的內容”的規定,現將前期物業服務合同約定的主要內容補充如下:

一、本物業已按規定通過招投標的方式選聘(或經物業所在地__________產行政主管部門批准,採用協議方式選聘)________________物業管理有限公司對其實施專業化的物業管理,簽訂了《前期物業管理服務合同》,並報_______________房地產行政主管部門備案(合同備案號:)。

二、物業管理企業對下列事項實施管理與服務

(一)房屋建築共用部位(含公共建、構築物)的維修、養護和管理;

(二)房屋共用設施設備(含附屬配套)的維修、養護、運行和管理;

(三)公共綠地、花木的養護和管理;

(四)公共環境秩序(清潔衛生、道路交通、車輛停放和公共安全)維護和管理;

(五)房屋裝修管理;

(六)法律、法規規定的其他服務內容。

三、前期物業管理服務合同期限。《前期物業管理服務合同》原則上不約定具體時間期限。《前期物業管理服務合同》自簽訂之日起生效,至業主委員會與業主大會選聘的物業管理企業簽訂的《物業服務合同》生效止。

四、雙方權利義務

1.開發建設單位的權利義務:

(1)在物業銷售之前制定業主臨時公約,並向買受人明示;

(2)制定前期物業管理方案;

(3)按規定保修期限和保修範圍,承擔物業的保修責任;

(4)按規定比例提供物業管理用房、移交本物業相關圖紙和資料等;

(5)按時繳納未出售或自用物業管理各項費用;

(6)接受受託物業管理企業對物業進行交接驗收、對交接驗收提出的問題進行限期整改;

(7)不得將物業保修責任、因質量原因或達不到使用功能進行的整改、修復的責任轉嫁給受託的物業管理企業或第三方;

(8)法律、法規規定的其他權利義務。

2.物業受人的權利義務:

(1)遵守《業主臨時公約》的.規定;

(2)遵守物業管理區域內物業共用部位和共用設施設備的使用、公共秩序和環境衛生的維護等方面的規章制度;

(3)按時繳納物業管理各項費用;

(4)在物業裝修前,持相關材料向本物業受託的物業管理企業申報登記,並簽訂《住宅室內裝修管理服務協議》;

(5)因處身原因造成損害公共利益或他人利益的,應恢復原狀,造成損失的,應依法承擔賠償責任;

(6)法律、法規規定的其他權利義務。

五、物業管理服務費用及相關費用

(一)物業買受人應承擔下列物業管理費用及相關費用,並按時繳納。

1.物業管理服務費_____________元/月/建築面積:

(1)多層住宅_____________元/月/建築面積;

(2)小高層住宅_____________元/月/建築面積;

(3)高層住宅_____________元/月/建築面積;

(4)商鋪_____________元/月/建築面積;

(5)寫字樓_____________元/月/建築面積;

(6)_________________________________。

2.維修專項資金____________元/月(建築面積),計________________________元;

3.建築裝潢垃圾清運費(一次性)____________元/(建築面積),計________________________元;

4.停車費按物價部門規定支付;

5.公攤費用(共有部位、共用設備設施日常運行費用)由業主或物業使用人按其擁有的建築面積按實分攤計算,按月向相關職能部門或受其委託的物業管理公司交納。

(二)業主或物業使用人自用部位、自用設施的維修養護及其它特約服務的費用,由業主或物業使用自行支付。

(三)保修期內屬保修範圍的維修、養護費用由開發建設單位承擔。

(四)業主委員會成立之前,不屬於保養範圍的物業共用部位、共用設施設備的維修、更新、改造的費用,由業主按其擁有的權屬分額共同承擔。

(五)本物業經綜合驗收合格自交付之日起物業管理費由業主或物業使用人繳納,在此之前的物業管理費由開發建設單位繳納;由於特殊情況未經綜合驗收而交付使用的,綜合驗收合格前的物業管理費由開發建設單位繳納。

六、本補充協議爲商品房買賣合同的一部分,具有同等效力。

七、買受人物業座落:____________區____________幢____________幢(座)室。

建設單位:______________________________買受人(簽章):_____________________________

聯繫電話:______________________________聯繫電話:_________________________________

________________年__________月__________日________________年__________月__________日

商品房的買賣合同 篇5

購貨單位:__________________,以下簡稱甲方;  

供貨單位:__________________,以下簡稱乙方。

經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。  (規 定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期爲準,當事人另有約定者,從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按合同 規定通知的提貨日期爲準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早於或遲於合同規定的日期,應視爲提前或逾期交貨或提貨。)乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

1.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。

2.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。

3.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的.到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

4. 乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要 的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答覆的,視爲同意發貨。

購貨單位(甲方):________(公章)

供貨單位(乙方):______(公章)

________年____月____日

商品房的買賣合同 篇6

合同雙方當事人:_________

出售方(甲方):_________

註冊地址:_________

營業執照註冊號:_________

法定代表人:_________

聯繫電話:_________

認購方(乙方):_________

身份證號碼(或營業執照號):_________

地址:_________

電話:_________

甲、乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產權有關事宜,經友好協商,達成如下協議以便共同遵守:

1.轉讓鋪位基本情況

1.1.地址:位於_________現代商業中心(項目推廣名)_________區_________層_________號_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)

1.2.該鋪位建築面積共_________平方米,(其中套內建築面積平方米,分攤建築面積_________平方米,層高_________米。(以上面積均以《房地產權證》登記的面積爲準);

1.3.聚福現代商業中心(項目推廣名)甲方已於_________年_________月_________日申請產權登記,並領取了《房地產權證》,證號爲_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續;

1.4.乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現狀已充分了解,並願意購買該商鋪。

2.購買價款及付款方式

2.1.雙方約定該鋪位之計價面積以建築面積爲標準,該鋪位之轉讓單價爲每平方米人民幣_________元(¥_________元);總價爲人民幣_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。

2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須於_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款

(1)首期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,乙方須於_________年_________月_________日前支付;

(2)二期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付後15日內一次性支付。

甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:

戶名:_________

開戶行:_________

帳號:_________

3.交鋪時間

3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視爲該商鋪交付之日;

3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應按《委託經營管理協議》的約定向乙方支付租金收益;

3.3.該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。

4.登記過戶手續辦理

4.1.本合同簽訂之日起九個月內,甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產管理局辦理過戶分證手續。

4.2.自辦理過戶分證手續之日起180天內,甲方應將辦理過戶後的《房地產權證》交付給乙方。

5.面積確認及面積差異處理

5.1.根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以建築面積爲依據進行面積確認及面積差異處理;

5.2.合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積爲準,並按照合同第1.2條及第2.1條約定據實計價結算。

6.鋪位管理及委託經營

6.1.甲方負責該鋪位之統一規劃,樹立市場形象,提供商業信息諮詢及承擔鋪位的物業管理職能;

6.2.該鋪位轉讓時,乙方需按《委託經營管理協議》的約定將該鋪位委託給甲方或甲方指定的公司實行統一管理,統一招租,整體規劃經營。

7.稅務承擔

經雙方協商同意按第_________種方法處理:

7.1.辦理上述房地產過戶所需繳納的稅、費,由甲、乙雙方按規定各自負責。

8.雙方權利義務

8.1.甲方權利義務

8.1.1.有權按時足額收取轉讓價款;

8.1.2.應當按時將符合約定之該鋪位交付給乙方;

8.1.3.對該項目提供有償的物業管理服務。

8.2.乙方權利義務

8.2.1.有權按時接收該鋪位;

8.2.2.應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;

8.2.3.委託期滿後,如乙方需要改變商鋪的經營範圍,需經聚福現代商業中心的全體業主半數以上同意;如乙方不同意甲方之統一經營管理,甲方在同等條件下有權優先購買該鋪位。

8.2.4.向甲方交付相關的物業管理費用。

9.合同的變更和解除

發生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同:

9.1.由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行;

9.2.由於一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成爲不必要;

9.3.情況發生變化,經雙方協商同意變更或解除合同。

10。回購條款

10。1.乙方在本合同簽署並支付清轉讓價款十二個月後,三十六個月內可要求甲方以本合同價款回購,而甲方不得推諉,但由此產生的所有相關稅、費概由乙方承擔。

11.違約責任

11.1.甲方應在悔約之日起七天內將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;

11.2.甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的`日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本合同,解除本合同時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;

11.3.乙方決定中途不買時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;

11.4.乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本合同,解除本合同時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。

12.不可抗力

12.1.雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務均不負責任。

13.法律適用及管轄

13.1.本合同之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規,司法解釋等廣義上之法律)。

14.爭議的解決

14.1.本合同履行過程中如有爭議,雙方應友好協商解決;

14.2.如果協商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。

15.通知

15.1.本合同項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應採取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發出方按本合同所列之聯繫資料發出掛信後生效;

15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本合同允許之方式告知對方更改情況。

16.其他

16.1.本合同未盡事宜,由雙方另行協商簽署補充協議進行約定,補充協議爲本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力;

16.2.本合同一式四份,甲方執兩份,見證單位、乙方各執一份,均具同等法律效力;

16.3.本合同由雙方共同簽署並經見證後生效;

16.4.以下附件作爲合同的一部份,與本合同同時生效。

附件一:甲方《營業執照》複印件;

甲方:(蓋章)_________

法定代表人:_________

乙方(簽名/蓋章):_________

身份證號碼(或營業執照號):_________

簽約日期:_________年_________月_________日

簽約地點:_________

商品房的買賣合同 篇7

出賣人:_________房地產開發有限責任公司

註冊地址:_________建設路12號

法定代表人:_________

買受人:_________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下補充協議:

一、20___年3月18日,出賣人與買受人簽訂商品房買賣合同,合同約定,出賣人將百萬莊商品房第三幢六號房出售給買受人,現對該商品房買賣合同第六條第十五條第三款予以變更。

二、該商品房買賣合同第六條及第十五條第三款變更爲:"買受人以分期付款的方式向出賣人支付房款,總房款爲694915·15元,買受人自本協議簽訂之日起,每半年支付房款元,在三年內付清全部房款"。

三、如買受人未能按上述期限支付房款,仍按原商品房買賣合同

第七條承擔違約責任。

四、其他事項約定:以原出賣人及買受人20___年3月18日簽訂商品房買賣合同爲準。

五、在本協議有效期內,買賣雙方不得擅自變更或解除本協議。需變更協議條款時,應經雙方協商同意。

六、買賣雙方在履行協議過程中發生的爭議,由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成,向出賣人所在地人民法院起訴。

七、本合同由買賣雙方簽字並加蓋單位公章後生效。

八、本協議正本一式貳份,甲、乙雙方各執一份。

出賣人:_________

買受人:_________

20___年8月24日

商品房的'買賣合同 篇8

甲方:________

乙方:________

一、爲房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:

1.房屋狀況:房屋座落:建築面積:平方方米用途:住宅

2、房屋所有權證號:

3、土地使用權證號:

二、甲乙雙方商定成交價格爲人民幣元,(大寫)乙方在甲乙雙方在本合同籤後先付定金元,在甲方交乙方房屋時再付清剩餘價款。

三、甲方在年月末將上述房屋交付給乙方。該房屋佔用範圍內土地使用權同時轉讓。

四、以前,出賣的房屋如存在任何糾紛,由甲方承擔全部責任。

五、本合同經雙方籤畫押後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約任並賠償損失,支付違約費用。

六、本合同所產生的全部稅費及辦理有關手續的費用均由乙方負責。未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方均有權向有管轄權的`法院起訴。

七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務部門、房管部門各一份。

甲方:________(簽名或蓋章)乙方:________(簽名或蓋章)

中證人:________(簽名或蓋章)

簽訂日期:________

商品房的買賣合同 篇9

出賣方:

身份證編號:地址:聯繫電話:

出賣方共有人:

身份證編號:地址:聯繫電話:

委託代理人:

身份證編號:地址:

買受方:

身份證編號:地址:聯繫電話:

根據《中華人民共和國城市房地產管理辦法》、《中華人民共和國民法典》等相關法律、法規的規定,甲、乙雙主經友好協商,本着公平公正、誠實守信的原則,就該下列房屋買賣的相關事項,達成協議如下:

一、房屋基本情況:

房屋座落:_____________________,樓盤名:___,___幢___單元___室,產權:個人所有房產,房層建築面積:___平方米,房屋總層數:___層,所屬樓層:___層,用途:___,房權證監號:字第號,裝修狀況:_____________。

二、甲方出售此房屋,首先,具有〈〈房屋所有權證〉〉的上市交易權和相關的合法手續,否則承擔一切法律責任,並且承諾保證此房屋已經徵得該項房屋所有人的同意,且該房屋權屬清楚合法。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項、租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

三、房價款:

甲、乙雙方自願協商該房屋的成交總價爲¥:___元。

四、付款方式及交易方式:

1、乙方向甲方支付¥___元整),作爲購房定金,進入交易程序後即轉爲購房款。

2、本協議簽定後,甲、乙雙方自願商定以銀行按揭方式購買並支付本協第三條規定之購房款。

交易流程和付款步驟:

①雙方協商達成一致後,籤房屋買賣合同,交¥:___元,作爲定金,以後自動轉爲房屋首付款,併到廉江市房管所去查實房屋產權證。

②買賣雙方把相關資料交給銀行,去辦理相關的資料。到銀行審查通過後,甲乙雙方再到廉江市房管所去辦理房屋產權過戶。如果銀行放款不夠,乙方以現金的形式補夠。

③三方一起到廉江市房管所去辦理過戶手續。在房管所把稅和費的票據打印後,到過戶中心把甲方產權證、身份證、結婚證、戶口資料通過後,並開收據證明爲準。由於甲方房款沒有收到,乙方要打一個欠條並以簽名畫押爲據,領新產權證的收件單由甲方拿到___個工作日後,買賣雙方、中介一起去領新房屋產權證並一起把房屋產權證交給銀行放款,此時乙方的欠條應交給乙方。中介人作爲見證人。甲方未到的房款,銀行會轉入甲方在銀行開的銀行賬號上。

3.在本協議簽訂後,甲乙雙方於年月《房屋所有權證》權屬登記交易手續,逾期責任自己承擔。

4.甲、乙雙方應無條件提供辦理此《房屋所有證》交易手續規定的所有證件和文件資料,甲方代理人負責幫助辦理此《房屋所有證》交易手續,甲、乙雙方應積極予以配合。因甲、乙雙方原因不能在規定期限內辦理此《房屋所有權證》權屬登記交易,中介方不承擔責任。

5.房屋交割方式:

待甲方收到此購房總款後將該房屋交付於乙方,並保證室內原有設施齊全完整無損,此購房交割後的一切費用由乙方承擔,此購房的水、電、氣等基礎設施的用戶卡姓名變更。甲方協助乙方辦理,至此協議圓滿結束。

6.居間付款方式:

買房付給中介方的服務費是房屋總成交價的'___%,即___元,在買賣雙方簽訂合同時各付___%,即¥:___元。

五.違約責任:

1.甲方違約:自本協議簽字生效後,除不可抗拒自然因素外,甲方任何一種違反本購房協議書的行爲都視爲甲方違約。甲方應承擔辦理產權交易中所發生的一切費用並向乙方支付違約金人民幣¥:___元。

2.乙方違約:自本協議簽字生效後,除不可抗拒自然因素外,乙方任何一種違反本購房協議書的行爲都視爲乙方違約。乙方並向甲方支付違約金人民幣¥:元。

3.自本協議簽字生效後,除不可抗拒自然因素外,任何一種違反本購房協議書的行爲都視爲違約。違約方賠中介方服務費。

六.其他約定:

1.本合同經雙方簽章後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。

2.因不可抗拒的自然因素使本協議無法履行,並給甲、乙雙方造成的一切損失均由甲、乙雙方自理。

3在銀行放款前,甲方要把此房交房以前的物管費、水電氣等費用交清,並出具所交清單。

4.上述房屋以乙方勘察爲準,一經交割,甲方不再承擔任何維修。

七.本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決

八.本協議未盡事項,可由雙方協商解決或簽定《補充協議》。

九.在整個房屋交易過程中,若遇國家的大政方針的變化,以現行政策爲準。

十.慎重聲明,爲了保障個人的利益和客戶的權利以及義務,必須簽字畫押,否則不承擔任何法律責任。

十一.本協議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執一份,另甲方委託人執一份,本協議簽字畫押即生效,具有同等法律效力。

甲方:乙方:中介方:

委託代理人:

簽定時間:

商品房的買賣合同 篇10

甲方(開發商):______

聯繫電話:______

聯繫地址:______

乙方(購房人):______

身份證號:______

聯繫電話:______

聯繫地址:______

鑑於:

1、甲乙雙方於______年______月______日簽訂了編號爲的《重慶市商品房買賣合同》及其附件、補充協議(以下統稱“買賣合同”),約定乙方購買甲方開發的位於重慶市江津區四屏鎮黃果路66號幢(公安編號幢)的商品房(下稱“該商品房”)。

2、乙方確認簽訂本協議前已認真閱讀協議各條款及附件,現場查看了項目現場裝修樣板間,且甲方已給予乙方充分提示、解釋及說明,乙方均予以理解並接受。

甲、乙雙方經自願、友好協商,就乙方所購買商品房的裝修相關事宜,達成如下協議,以茲共同遵守:

一、乙方委託甲方對其所購的商品房進行裝修,裝修內容及標準詳見附件一《裝修內容及標準》。附件一《裝修內容及標準》爲本協議項下商品房裝修部分驗收標準,甲方項目樣板房裝修[1] [12]僅供乙方參考,實際的裝修內容及標準以本合同附件一約定爲準。未經乙方同意,甲方不得中止本裝修協議的履行,如甲方無正當理由不進行裝修或擅自中止對商品房進行裝修的,甲方須按照本協議約定的裝修內容及標準對乙方給予同等金額賠償。

二、乙方不得以拒絕甲方全部或部分裝修爲條件,要求甲方對該商品房的'售價予以優惠、打折、減少價款、衝抵其他費用等。如乙方拒絕甲方全部或部分裝修的,乙方仍應按雙方簽訂的《重慶市商品房買賣合同》約定向甲方全額支付購房款及相關費用。

三、甲乙雙方一致確認,爲不影響裝修工程的施工進度,使該商品房儘快交付乙方使用,甲方可在該商品房毛坯工程竣工驗收合格後直接進場裝修,無需另行通知乙方。甲方按照《重慶市商品房買賣合同》約定的交房時間完成該商品房的裝修工程。除遭遇不可抗力情況外,如甲方未按約將該商品房交付乙方使用,則按照《重慶市商品房買賣合同》中第九條的相關約定承擔責任。

四、甲方應按照國家相關標準及本協議約定的裝修內容和標準完成該商品房全部裝修工程,乙方在20__年12月31日該商品房[3] [14]精裝交付之日對工程進行驗收,如甲乙雙方共同確認該商品房存在裝修質量瑕疵或者未達到約定標準的,由甲方按附件一的《裝修內容及標準》中的約定進行整改;但整改事項不能作爲乙方拒絕接收商品房並要求甲方承擔逾期交房責任的理由,該情形下甲方不構成逾期交房,不承擔相應的違約責任。如乙方接到甲方的驗收通知後逾期不驗收的或到現場後拒絕配合簽署驗收和交房手續的,視爲本協議裝修工程驗收合格,甲方完成買賣合同約定的交付義務。

五、甲方在裝修施工期間,乙方不得進入施工現場,不得干擾施工,且不得對裝修標準、圖紙、材料、工藝等進行任何修改或變更,也不得自行或委託他人裝修該商品房,否則,由此產生的後果由乙方自行承擔。

六、乙方通知甲方放棄裝修的,甲方可不再履行本協議義務,同時視爲甲方完全按照該商品房買賣合同履行完畢瞭如期交房等義務,乙方仍應按照雙方簽訂的《重慶市商品房買賣合同》約定向甲方全額支付購房款及相關費用。

七、乙方除承擔因購買該商品房所產生的合同價款及該商品房買賣合同中約定的費用外,乙方無需就本裝修另行支付任何費用。

八、乙方承諾:甲方依據本協議記載的乙方聯繫方式通知乙方後,即視爲送達。乙方的聯繫方式如有變更,應及時書面通知甲方,並登記備案。若乙方未及時書面通知,導致甲方的通知無法到達或無法及時到達乙方,由此產生的後果由乙方自負。

九、本協議生效後,如該商品房買賣合同依法定或約定條件解除時,本協議與該商品房買賣合同同時解除。若買賣合同約定與本協議衝突或矛盾的,以本協議約定爲準。

十、協議的效力及爭議解決方式

(一)本協議具備以下全部條件時生效:

1、重慶市商品房買賣合同已生效;

2、本協議經甲、乙雙方簽字或蓋章;

3、本協議附件一、附件二,經甲、乙雙方簽字或蓋章。

(二)因履行本協議所發生的爭議,任何一方均可向該商品房所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議附件是本協議的組成部分,與本協議具有同等法律效力。

十二、本協議一式肆份,甲方執叄份、乙方執壹份、具有同等法律效力。

十三、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

十四、各方特此聲明:雙方已經仔細閱讀上述全部合同內容,充分知悉和認可合同條款,不存任何異議。

甲方(簽章):______乙方(簽章):______

【法定代表人】:______【法定代表人】:______

【委託代理人】:______【委託代理人】:______

簽約時間:______年______月______日簽約時間:______年______月______日

商品房的買賣合同 篇11

原告:_______________女,_______________族,_______________年_______________月_______________日生,住:_______________

被告:_______________

法定代表人:_______________,聯繫電話:_______________

訴訟請求:

1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20_____年4月1日至20_____年2月28日,共700天);

2、訴訟費由被告承擔。

事實和理由:

原、被告於20_____年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱:《合同》),購買被告開發的位於的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。

《合同》“第八條交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出賣人應當在20_____年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20_____年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書面通知。

鑑於以上事實,被告逾期交房700天(自20_____年4月1日至20_____年2月28日止),依據《合同》“第九條出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定:“自合同第八條規定的最後交付期限的`第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。

原告爲維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。

此致

_______________區人民法院

具狀人:_______________

_____年_____月____日

需準備的立案材料:

1、起訴狀2份

2、原告身份證複印件1份

3、被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)

4、商品房買賣合同複印件1份

5、交納購房款票據1份

6、訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。

務必於20_____年3月31日前立案交費。

商品房的買賣合同 篇12

本合同雙方當事人: 賣方(以下簡稱甲方):_____

註冊地址:_____

營業執照號碼:_____郵政編碼:_____

法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。

委託代理人:_____職務:_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____。

委託代理機構:_____

註冊地址:_____

營業執照號碼:_____郵政編碼:_____

法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。

買方(以下簡稱乙方):_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:_____

地址:_____郵政編碼:_____

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲、乙雙方達成如下協議:

第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置。

甲方以_____方式取得位於_____、編號爲_____的地塊的土地使用權。

(土地使用權出讓合同號)(土地使用權劃撥批准文件號)爲_____。

劃撥土地使用權轉讓批准文件號爲_____。

土地使用權證號爲_____,土地面積爲_____。地塊規劃用途爲_____,土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。

甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,(現定名)(暫定名)_____,主體建築物的性質爲_____,屬_____結構,建築層數爲_____層。工程建設規劃許可證號爲_____。

第二條 乙方所購商品房的面積。

乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共_____平方米(其中實得建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米,)共_____(套)(間)。(該商品房屋平面圖見本合同附件一,房屋以附件一上表示爲準)。

該商品房分別爲本合同第一條規定的項目中的:

第_____(幢)(座)_____層_____號房,

第_____(幢)(座)_____層_____號房,

第_____(幢)(座)_____層_____號房,

第_____(幢)(座)_____層_____號房。

上述面積爲(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。

根據法律規定的房屋所有權與該房屋佔用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門覈定。

第三條 該商品房銷售特徵。

該商品房爲(現房)(預售商品房)。

預售商品房批准機關爲_____,商品房預售許可證號爲_____。

該商品房爲(內銷)(外銷)商品房。

外銷商品房批准機關爲_____,外銷商品房許可證號爲_____。

第四條 價格與費用。

該商品房(屬於)(不屬於)政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商品房單位(售價)(暫定價)爲(_____幣)每平方米_____元,總金額爲(_____幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

除上述房價款,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:

1.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;

2.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;

3.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;

4.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;

5.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;

6.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整;

第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。

該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,上述房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3.__________________________。

第六條 價格與費用調整的特殊約定。

該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後覈定的價格與本合同第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後覈定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。

3.__________________________。

第七條 付款優惠。

乙方在___年___月___日前付清全部房價款_____%的,甲方給予乙方佔付款金額_____%的優惠,即實際付款額爲(___幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第八條 付款時間約定。

乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的`_____銀行(帳戶名稱:_____,帳號:_____):

1.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;

2.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;

3.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;

4.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元;

5.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。

第九條 交接商品房時的付款額約定。

在雙方交換該商品房時,乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_____%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_____天內付清。

第十條 乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本合同第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過_____天后,即視爲乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。

3.______________________________。

第十一條 交付期限。

甲方須於___年___月___日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本合同附件二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期:

1.人力不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;

2._______________________________;

3._______________________________。

第十二條 甲方逾期交付的違約責任。

除本合同第十一條規定的特殊情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任:

1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續履行。

3._______________________________。

第十三條 設計變更的約定。

預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案作重大調整時,必須在設計方案批准後_____日內書面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起_____天內提出退房要求或與甲方協商一致簽訂補充協議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。

第十四條 交接通知與乙方責任。

預售商品房竣工驗收合格後,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續。乙方應在收到該通知之日起_____天內,到甲方指定地點付清本合同第九條規定的應付款項。若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付清,甲方有權按本合同第十條規定向乙方追究違約責任。

第十五條 交接與甲方責任。

在乙方付清本合同第九條規定的應付款之日起_____天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙、簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起_____後仍未進行驗收交接,乙方有權按本合同第十二條的約定追究甲方違約責任。

第十六條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。

甲方交付使用的商品的裝飾、設備標準達不到本合同附件二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。

第十七條 質量爭議的處理。

乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以_____出具的書面工程質量評定意見作爲處理爭議的依據。

第十八條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公用配套建築按以下日期投入正常運行:

1.__________________;

2.__________________;

3.__________________;

4.__________________;

5.__________________;

6.__________________;

第十九條 關於產權登記的約定。

在乙方實際接收該商品房之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。

第二十條 關於物業管理的約定。

該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_____公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。

第二十一條 保修責任。

自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔:

1.牆面 保修_____月;

2.地面 保修_____月;

3.頂棚 保修_____月;

4.門窗 保修_____月;

5.上水 保修_____月;

6.下水 保修_____月;

7.暖氣 保修_____月;

8.煤氣 保修_____月;

9.電路 保修_____月;

10._____ 保修_____月;

11._____ 保修_____月;

12._____ 保修_____月;

13._____ 保修_____月;

14._____ 保修_____月。

保修期內,因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。

第二十二條 乙方購買的房屋僅作_____使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

甲方不得擅自改變與該商品有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

第二十三條 甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已消除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第二十四條 自該商品房交付之日起,(_____號劃撥土地使用權批准文件)(甲方與_____簽訂的_____號土地使用權出讓合同)中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。

第二十五條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。

第二十六條 本合同之附件均爲本合同不可分割之部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第二十七條 甲、乙一方或雙方爲境外組織或個人的,本合同應經該商品房所在地公證機關公證。

第二十八條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。)

第二十九條 本合同(經甲、乙雙方簽字)經_____公證(指外銷商品房)之日起生效。

第三十條 本合同生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協議外,責任方須按本合同及其補充協議的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的_____%賠償對方損失。

第三十一條 本合同自生效之日起_____天,由甲方向_____申請登記備案。

第三十二條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

( )代表人/代理人:___ ( )代表人/代理人:____

(簽章) (簽章)

___年___月___日 ___年___月___日

籤於_____ 籤於_____

附件一:房屋平面圖(略)

附件二:

裝飾、設備標準

1.外 牆:

2.內 牆:

3.頂 棚:

4.地 面:

5.門 窗:

6.廚 房:

7.衛生間:

8.陽 臺:

9.電 梯:

10.其他:

商品房的買賣合同 篇13

甲方:__________________________________________________

註冊地址:______________________________________________________

營業執照號碼:________________資質證書號碼:__________________

法定代表人:__________________聯繫電話:______________________

通訊地址:______________________________________________________

郵編:__________________________________________________________

委託代理機構:__________________________________________________

註冊地址:______________________________________________________

營業執照號碼:________________資質證書號碼:__________________

法定代表人:__________________聯繫電話:______________________

通訊地址:______________________________________________________

郵編:__________________________________________________________。

乙方:__________________________________________________

住所:____________________________________________________

國籍:________性別:________出生年月:______________________

身份證/護照/營業執照號碼:______________________________________

通訊地址:______________________________________________________

郵編:________________________聯繫電話:______________________

移動電話:____________________電子郵箱:______________________。

委託代理人姓名:__________________國籍:________________

住所:____________________________________________________

身份證:________________________________________________________

通訊地址:______________________________________________________

郵編:________________________聯繫電話:______________________。

委託代理機構:__________________________________________________

註冊地址:______________________________________________________

營業執照號碼:________________資質證書號碼:__________________

法定代表人:__________________聯繫電話:______________________

通訊地址:______________________________________________________

郵編:__________________________________________________________。

第一條項目建設依據

甲方以_________方式取得位於_________編號爲_________的地塊的土地使用權,面積_________平方米,規劃用途爲_________,土地使用權年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。

甲方經批准,在該地塊上投資建設_________商品房。該項目的有關批文如下:

1、《建設工程規劃許可證》

頒發機關:____________________________________編號:_________

2、《國有土地使用權證》

頒發機關:廣州市國土資源和房屋管理局編號:___________________

3、《建設工程施工許可證》

頒發機關:____________________________________編號:_________

4、____________________________________________________________。

第二條商品房銷售依據

乙方購買的商品房爲【現房】【預售商品房】。

1、該商品房作爲現房,已辦理權屬登記,登記機關爲_______並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號爲_______

2、該商品房作爲在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,頒發機關爲廣州市國土資源和房屋管理局編號爲:_________

第三條合同標的物基本情況

乙方所購商品房爲本合同第一條規定的項目中的第_________【幢】【梯】【座】_________【單元】【層】_________號房,測繪地址:_________區_________路_________號_________房。

該商品房所在樓宇的主體結構爲_________結構建築物地上層數爲_________層,地下層數爲_________層。

該商品房的用途爲_________,層高爲_________米。該商品房戶型結構爲_________房_________廳_________廚_________衛,封閉式陽臺_________個,非封閉式陽臺_________個。

該商品房【合同約定】【產權登記】建築面積共________平方米,其中,套內建築面積_______平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積_________平方米。

該商品房面積預測算單位:______________________________________________

註冊地址:____________________________________________________________

營業執照號碼:_______________________資質證書號碼:_________________

法定代表人:_________________________聯繫電話:_____________________

通訊地址:____________________________________________________________

郵編:________________________________________________________________。

第四條物業管理

物業管理區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。甲方應採取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務合同》。

甲方應制定《業主臨時公約》作爲向乙方明示並予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。

第五條基本術語的含義

雙方同意,合同中出現的基本術語作如下理解:

1、首層:本合同所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註爲準

2、建築面積:房屋外牆勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2、20以上的永久性建築

3、套內建築面積:套內使用面積、套內牆體面積與套內陽臺建築面積之和

4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建築面積的房屋結構,層高均應在2、20米以上。

5、共有建築面積:整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套套內建築面積之和,並扣除已作爲獨立使用的地下室、車棚、車庫、爲多幢服務的警衛室、管理用房、以及人防工程等建築面積,即爲整棟建築的共有建築面積,其內容包括:

電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及爲整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積,以水平投影面積計算

套與公共建築之間的分隔牆以及外牆水平投影面積一半的建築面積。

6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限於乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。

7、____________________________________________________________________

8、____________________________________________________________________。

第六條計價方式、價款、付款

甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:

1、該商品房屬【現售】【預售】,按套內建築面積計價,該商品房單價爲每平方米_________________元,總金額_______元整

公共部位與共用房屋分攤建築面積的建設費用已分攤計入上述套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。

2、商品房屬【現售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售並計價,總金額_________元整。

甲方同意乙方按下列第_________種方式按期付款:

1、一次性付款

總金額:________元。在_______年______月______日前支付。

2、分期付款

第一期:自本預售合同簽訂暨網上備案之日起________日內,即______年_____月_____日之前支付全部房價款的______%,金額_______幣):_________元。

第二期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。

第三期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。

第四期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。

第五期:在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%,金額_________元。

3、按揭貸款方式付款

首期款:自本預售合同簽訂暨網上備案之日起________日內,支付全部房價款的________%,金額:_________元。

除首期款外,剩餘房款金額____________元。該款應於_______年______月______日前申請辦理銀行按揭手續,並按照按揭方式付款。

按揭銀行是______________________________________________________

委託代理人:____________________________________________________

註冊地址:______________________________________________________

營業執照號碼:___________________資質證書號碼:_______________

法定代表人:_____________________聯繫電話:___________________

通訊地址:______________________________________________________

郵編:__________________________________________________________。

甲方代理乙方辦理按揭手續

乙方在簽訂本合同並支付首期款後_______日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。

乙方自行辦理按揭貸款手續

甲方應在乙方支付首期款後_________日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的.第三人。

4、其它方式:_____________________________________________________。

第七條付款方式

甲方應當按照《廣東省商品房預售管理條例》第三十條的規定使用乙方支付的預售房款,即在項目竣工之前,預售房款只能用於購買項目建設必需的建築材料、設備和支付項目建設的施工進度款及法定稅費,不得挪作他用。

爲保證預售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。

監控銀行:________________________________________________________

監控賬號:________________________________________________________。

第八條逾期付款的違約責任

1、分期付款

分期付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0、5‰的標準支付違約金,並有權解除合同。

2、一次性付款

一次性付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額5‰的標準支付違約金,並有權解除合同。

3、按揭付款

乙方以按揭貸款支付房款的,首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監控賬號如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0、5‰的標準支付違約金,並有權解除合同。

甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的,甲方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,不得放入其它賬戶。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,視作甲方違約,乙方有權要求甲方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的0、5‰的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監控賬戶。

乙方自行辦理按揭貸款的,乙方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,視作乙方違約,甲方有權要求乙方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的0、5‰的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監控賬戶。

第九條備案確認

__________________【甲方】【乙方】應於本合同網上備案之日起10個工作日內持本合同向廣州市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。

第十條交房期限

甲方應當在_________年_________月_________日前將作爲本合同標的物的房屋交付乙方使用。

因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。

交付後,甲方不得以房屋已交付使用爲藉口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。

第十一條交房條件

甲方交付的房屋應當符合下列第_________種條件:

1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續

2、該商品房項目已辦理初始登記手續。

雙方可以在上述條件之外,另行約定交房條件:

3、____________________________________________________________________。

以上交房條件,雙方可以任選其一。

雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作爲本合同的附件。

第十二條房屋及有關資料的交接

商品房達到交付使用條件後,甲方應當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續。乙方應在收到該通知之日起_____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌是__________________。

在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關資料,並簽署交接單。所購商品房爲住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。

甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低於建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。

如果甲方不出示上述證明文件及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。

由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

_______________________________________________________________________。

第十三條延期交房的違約責任

甲方如未能按本合同規定的期限交房,按下列第_________種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理:

逾期不超過_________日,自本合同第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款0、5‰的違約金,合同繼續履行。

逾期超過_________日後,乙方有權單方面解除合同。如果乙方要求繼續履行的,合同繼續履行,自本合同第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0、5‰的違約金。

2、_____________________________________________________________________。

第十四條風險責任的轉移

該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。

第十五條面積確認及面積差異處理

根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積爲依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇第六條計價方式2的,不適用本條約定。

合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積爲準。

商品房交付後,實測計價面積與合同約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第種方式進行處理:

1、方式一

面積誤差比絕對值在3%以內,按照合同約定的價格據實結算

面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除合同。

乙方同意繼續履行合同,房屋實際面積大於合同約定面積的,面積誤差比在3%以內部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方房屋實際面積小於合同約定面積的,面積誤差比在3%以內部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

面積誤差比=/合同約定計價面積×100%。

2、方式二

雙方自行約定如下:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________。

第十六條規劃、設計的變更

該商品房預售後,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,甲方應徵得乙方同意並報規劃管理部門審覈批准。不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。甲方應在乙方提出解除合同之日起的30日內退回已付購房款及利息。

第十七條權利瑕疵擔保

甲方應當保證作爲本合同標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。

若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除合同。

第十八條產權登記

雙方同意選擇以下第_________方式辦理產權登記:

1、甲方辦理

甲方應當在商品房交付使用後_______日內,向產權登記機關爲乙方辦妥產權登記,並將以乙方爲產權人的房地產權證交付乙方

在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。

甲方應如實告知乙方爲辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。

2、乙方辦理

在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用後日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。

第十九條遲延辦理產權登記的違約責任

甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第項處理:

1、乙方單方面解除合同並退房。

2、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的_______%向乙方支付違約金。

3、_____________________________________________________________________。

第二十條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第種方式處理:

1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價

2、_____________________________________________________________________

3、_____________________________________________________________________。

第二十一條乙方單方解除權的行使

乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起日內將乙方已支付的房價款全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額爲已支付房價款的_________%,在退還房款時一併支付給乙方。

第二十二條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1、___________________________________________________________________

2、___________________________________________________________________

3、___________________________________________________________________

4、___________________________________________________________________

5、___________________________________________________________________。

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1、___________________________________________________________________

2、___________________________________________________________________

3、___________________________________________________________________。

第二十三條保修責任

乙方購買的商品房爲商品住宅的,《住宅質量保證書》作爲合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本合同以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。

乙方購買的商品房爲非商品住宅的,雙方應當以合同附件形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,甲方應當履行保修義務。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。

第二十四條專項維修資金

乙方應當按照有關規定繳納專項維修資金。維修資金屬於業主所有,在簽訂購房合同後繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。

1、廣州市老八區和廣州經濟技術開發區設立專款賬戶的銀行:中國農業銀行廣州市北秀支行

2、番禺區設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行廣州市番禺東興辦事處

3、花都區設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司

4、從化市設立專款賬戶的銀行:中國農業銀行從化支行營業部

5、增城市設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司

第二十五條雙方可以就下列事項約定

1、該商品房所在樓宇的屋面經營的,所得收益屬全體業主共同所有

2、該商品房所在樓宇的外牆面經營的,所得收益屬全體業主共同所有

3、____________________________________________________________。

4、____________________________________________________________。

第二十六條乙方使用房屋注意事項

乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。並按佔地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

第二十七條關於通知的約定

本合同要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。

第二十八條本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的按下述第_________種方式解決:

1、依法向人民法院起訴

2、提交_________仲裁委員會仲裁。

第二十九條本合同未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協議作爲本合同附件。

第三十條合同附件與正文具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第三十一條本合同連同附件共_________頁,一式_________份合同持有情況:甲方_________份,乙方_________份,廣州市房地產交易所登記所_________份。

甲方:______________乙方:_______________

法定代表人:________法定代表人:_________

委託代理人:________委託代理人:_________

_________年______月_______日_________年_______月_______日