隨着法律知識的普及，關於合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。你所見過的合同是什麼樣的呢？以下是小編爲大家收集的房屋合同7篇，歡迎大家分享。
甲方姓名（出租方）：_________________身份證號碼：________________。乙方姓名（承租方）：_________________身份證號碼：_________________。經雙方協商甲方將位於________________________________出租給乙方居住使用。
一、租房從_____年___月___日起至______年___月___日止。
二、月租金爲____元，繳租爲____支付一次，人民幣（大寫）_________元（￥____元）。乙方交保證金________元給甲方，人民幣（大寫）_________元。
三、約定事項
1、乙方入住時，應及時更換門鎖若發生意外與甲方無關。因不慎或使用不當引起火災、電、氣災害等非自然災害所造成損失由乙方負責。公共區域引起火災、水、電、氣災害等和非自然災害所造成損失責任自行承擔，室內家用電器損壞、破損等自行承擔。（甲乙雙方誰引起的由誰自行負責承擔）。如以上責任劃分不清，由甲乙雙方共同承擔。
2、乙方無權轉租、轉借、轉賣該房屋，及屋內傢俱家電，不得擅自改動房屋結構，愛護屋內設施，如有人爲原因造成破損丟失應維修完好，否則照價賠償。並做好防火，防盜，防漏水，和陽臺擺放的安全工作，若造成損失責任自負。
3、乙方應遵守居住區內各項規章制度，按時繳納水、電、煤氣、寬帶、衛生管理等費用。乙方退房時交清水，電，氣，寬帶和衛生管理等費用及屋內設施傢俱、家電無損壞，下水管道，廁所無堵漏。經甲方檢查後，由甲方如數退還保證金。（水、電、煤氣、寬帶、衛生費等，由甲乙雙方共同承擔）。
4、甲方保證該房屋無產權糾紛。如遇拆遷和不可抗性原因（比如地震等），乙方無條件搬出，已交租金甲方按未滿天數退還。
5、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方如期交還，乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前的一個月向甲方提出意向，並在租賃期滿的前十天支付房租。雙方可在對租金，期限重新協商後，簽訂新的租賃合同。乙方必須按時繳納房租，否則視爲乙方違約。甲方有權終止租房協議。並扣除保證金。6、
備註1：室內傢俱家電如冰箱、洗衣機、電視、熱水器、微波爐、均歸甲方所有。
備註2：因爲甲乙雙方均是女生，男人（生）不許過夜，由甲乙雙方共同遵守。備註3：
_____________________________________________________________
四、本合同一式兩份，自雙方簽字之日起生效。另水錶；_____噸、煤氣；____立方、電費；_____度，上述合同如有變更，經甲乙雙方協商一至，方可變更。
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
甲方電話：
乙方電話：
年月日
房屋合同 篇2甲方：XX
乙方：XX
本着誠實守信、互惠互利的原則，經現場勘測根據施工慣例的要求和雙方領導坦白洽商達成以下協議：
1、甲方應提供乙方符合裝修條件的毛胚房。
2、甲方應保證乙方在施工時的水、電的正常供應。
3、甲方應爲乙方在施工時所使用的原材料貯藏，運輸提供方便。
4、此次合同爲工料包乾制，乙方應提供給甲方的原料應符合產品質量要求並提供產品生產出廠合格證和環保證明書，妥善保管發票和其相關資料。
5、乙方施工總價每戶爲XXXX元，包括地面的瓷磚鋪設，廚房和衛生間做防水處理，牆面用瓷磚拼砌，瓷磚拼砌地腳線，廚房和衛生間用PVC吊頂，牆面處理用仿瓷塗料刮白。(個別要求另計價)。
6、乙方在施工時食宿自理，安全措施自我保障，並保證遵紀守法。甲方不承擔勞動保障等法律責任。
7、乙方在施工期間應遵守職業道德，聽從聘請第三方監管員的提議、建議和改正措施。
8、付款方式：先期支付30%，中期支付30%，餘款爲驗收合格後一併付清。
9、驗收：經雙方相關人員認可的驗收方法。
10、異議、糾紛。本着合理，諒解的方法處理。
11、起止日期：開工日期：XXXX年XXXX月XXXX日;竣工日期：XXXX年XXXX月XXXX日
12、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同具法律效力，請各自遵循。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
XXXX年XXXX月XXXX日XXXX年XXXX月XXXX日
房屋合同 篇3裝修人（以下簡稱甲方）：__________________
裝飾裝修企業（以下簡稱乙方）：____________
根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點：______________.
2、房屋結構：__________________.
3、裝飾施工內容及要求
______________________________________________________.
4、工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式：
（1）乙方包工、包料；
（2）乙方包、部分包料，甲方提供部分材料；
（3）乙方包工、甲方包料，即清包工。
二、工程期限
工程期限______天，開工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日。
出現以下情形經發包方人確認，工程相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經雙方協商，工程相應調整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價：______元，其中含：設計費______元，管理費______元，稅金______元。
2、付款方式：合同約定的開工日期前三日，甲方支付工程總價款的40%，計______元，其餘價款根據施工進度計劃分期支付；
（1）木工進場前，支付總價款40%，計______元；
（2）油漆工進場前，支付總價款17%，計元______；
（3）餘款3%______元，工程驗收合格後一次付清。包清工工程，開工前工程款一次付清。凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的，應在工程驗收合格後按工程決算結清。雙方款項往來，均就出具發票或正式收據。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備：
本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應符合國家規定的質量標準、環保標準，否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場，經乙方驗收簽字，並由乙方負責保管。由於保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方採購的材料、設備：
凡由乙方採購的材料、設備必須與報價單中註明的品牌、規格、型號、質量相符，並應向業主提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。
乙方採購的材料、設備，應符合國家標準，否則對工程造成的損失由乙方負責；如乙方採購的材料、設備是經甲方指定的，出現質量問題，乙方不承擔責任。
五、其他
1、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙方各執一份。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
房屋合同 篇4住所：
身份證號碼：
房屋共有權人：
住所：
身份證號碼：
乙方(受贈人)：
住所：
身份證號碼：
甲方自願將其房產贈與乙方，房屋共有權人表示同意，依照有關法律規定，各方自願達成如下合同條款：
第一條甲方自願將其擁有所有權的座落於xx，建築面積xx平方米的房產（房屋所有權證號爲：xx）贈與乙方，乙方同意接受該房產。該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。
第二條甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過戶完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整，並保證房屋不受他人合法追索。
第三條房屋共有權人對甲方的本次贈與表示同意，並自願簽署本贈與合同。
第四條本合同生效後xx日內各方共同到房產管理部門辦理有關房屋所有權變更登記的手續。乙方逾期未配合辦理產權過戶登記的，甲方有權撤銷贈與合同。
第五條在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
第六條本合同未盡事宜，經各方協商一致另行訂立補充合同。補充合同以及本合同的附件均爲本合同不可分割的組成部分。
第七條本合同自合同各方簽訂併到公證處公證之日起生效。
第八條本合同一式叄份。其中甲方留執一份，乙方留執一份，公證處留執一份。
甲方(簽章)：xx乙方(簽章)：xx
房屋共有權人（簽章）：xx
房屋合同 篇5房屋贈與合同怎麼才能撤銷
原告劉老漢與被告劉某均認可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》，但該合同並未約定具體付款時間，且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下，劉老漢及其他子女在長達5年的時間內並未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定，“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定，因此，簽訂的《XX市存量房買賣合同》名爲買賣合同，實際系附義務的贈與合同，合法有效。
那麼，劉老漢能否行使撤銷權呢?
劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務，請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定，受贈人有下列三種情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。
根據《最高人民法院<關於民事訴訟證據的若干規定>》，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實，或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利後果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據，且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之後原被告雖因生活瑣事發生矛盾，但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據，法院對其訴訟請求不予支持。
贈與合同撤銷的條件
原告張某、李某系夫妻，生育有四個子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今後的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸說之下，於20xx年5月將自己座落於縣城的房屋贈與被告並進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知後去醫院探望原告。後因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。爲此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由於被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認爲將房屋贈與被告是重大失誤。爲此，原告向公證處，請求依法撤銷所公證的房產贈與合同，被告立即返還原告所贈的房屋產權。
本案雙方爭議的焦點是：贈與合同公證可否撤銷?
第一種觀點認爲，本案的被告在得知原告生病住院後，專門趕回探望原告;應當說被告在原告的幾個子女中是最盡義務的，並非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行爲，是原告經過慎重考慮後作出的，並且該贈與行爲經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同，因爲訂立的合同經過公證，表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的，對贈與人來說，有充分的時間和條件，來決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒衝動等原因。從公證的'效力來說，合同經過國家公證機關的公證。所以，這種贈與合同公證不得撤銷。這對於嚴肅國家公證機關的公證力，維護合同的嚴肅性，保證財產權利關係的相對穩定是必要的。第二種觀點認爲，兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證，經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷，贈與人要行使撤銷權，須以符合法定事由的情形出現爲條件，只要具備了法定的撤銷事由，贈與人即可以撤銷贈與合同。由於本案的贈與合同系附義務的贈與合同，被告對原告有扶養義務而沒有履行，並且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規定，原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此，原告的申請予以撤銷，是合適的。
我們認爲本案中所涉及的贈與合同經過公證程序，故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現爲條件，只要具備了法定事由，贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務，符合《合同法》第192條第1款第3項的規定，屬於行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求，符合法律之規定，應當予以支持。
房屋合同 篇6委託人：（甲方）【法定代表人】：
地址：
【身份證號】：
受託人：（乙方）
資質證號： 聯繫電話：
甲乙雙方經平等協商，就乙方爲甲方提供房屋過戶代辦服務事宜達成協議如下：
第一條甲方提供真實、合法、有效的證照及房屋過戶所需的相關材料，乙方爲
甲方提供房屋過戶代辦服務，協助甲方完成房屋過戶手續。
第二條 房屋的基本情況
（一）房屋座落位置：
（二）房屋結構： 室 廳 衛 廚。
（三）房屋建築結構：
（四）房屋建築面積： 平方米。
（五）房屋用途： 【住宅】 【寫字樓】 【商鋪】 【工廠】 【其他 】。
（六）房屋所有權證號：
（七）土地使用權證號：
第三條 服務期限
自本協議簽訂之日起至房屋產權轉移至甲方或甲方指定人員名下時止。
第四條 服務費用及支付期限
甲方應在本合同簽訂時向乙方支付服務費用￥ 元，()大寫人民幣元整。
第五條 甲方應保證依法全面提供房產過戶所需證照、材料，因相關證照、材料失實或違法產生的責任及損失由甲方承擔。
第六條 服務過程中依法所需交納的各種稅費及其他費用由甲方承擔，乙方有義務協助甲方交納相關費用。
第七條 因房屋產權轉移產生的責任及糾紛均由甲方承擔。
第八條 因該房屋不符合法律、法規、規章及相關政策規定的產權轉移條件或因甲方原因，導致該房屋產權轉移無法完成時，乙方有權解除此協議，已支付的服務費用不予退還，產生的責任及損失均由甲方承擔。
第九條 甲乙雙方因履行本合同發生的糾紛，雙方應協商解決，協商不成時可向襄樊市高新區人民法院起訴。
第十條 本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
房屋合同 篇7甲方：姓名：身份證號碼：__________
乙方：姓名：身份證號碼：__________
經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建一座房屋，面積約爲平方米，爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建築材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。
2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
二、施工及質量要求
1、基礎石要求高不低於90釐米，寬80釐米，圈樑高30釐米。房屋底層高3.6米，第二層高3.4米，板面厚需澆鑄13釐米，牆面地平做到垂直平滑，地平面無積水。
2、底層地面磨和走廊過道磨石子。其餘用地板磚。屋面用水泥清光。牆面要求粉仿瓷頂角有線條。
3、底層樓梯間設有衛生間，衛生間空間高度不得低於2米。二至三樓樓梯間有衛生間，二樓有個標間設有衛生間，共設衛生間個。每格房間要求至少有兩個插座開關，要求全部澆鑄完後才安裝電路電燈。
4、乙方應當本着保質保量的原則，按甲方需要和要求施工，加強質量管理。重要施工過程：如澆鑄地腳、圈樑前須經甲方查看後方能施工。
5、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、不按甲方要求施工，影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。
6、房屋建成後一年內，若出現屋頂、牆體炸等質量問題的，乙方必須進行免費維修，並且甲方扣除乙方全部質量保證金。
7、甲方從乙方施工費中扣5%作爲質量保證金，房屋建成滿一年後，若不出現質量問題，甲方纔付給乙方，否則甲方不再付給乙方。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。樓梯及出緣按建築面積的%計算。
2、付款時間：第一次付款在施工開始初預付一萬元，第二次付款在房屋澆鑄完第一層時付一萬，第三次全部峻工並經甲方檢驗後15天內給付。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作，造成損失的，由乙方賠償。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方違約，甲方有權解除本合同。
五、爭議解決辦法
發生合同爭議時，雙方應友好協商。如協商不成。雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同未盡事宜由雙方在施工過程中協商完善。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
證明人簽字：
年月日
