房屋買賣合同（精選12篇）

隨着時間的推移，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它可以保護民事法律關係。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編爲大家整理的房屋買賣合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房屋買賣合同 篇1

原告：

被告：

訴訟請求：

一、請求貴院判令被告繼續履行合同，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。

二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由_______年_____月______日至______年_____月______日）逾期7個月，（按銀行同期貸款利率計算）。

三、原告以約定的違約金低於造成的損失爲由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建築平方米向原告支付補償金，共計人民幣_________元（大寫：）。

四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_________元。（按銀行現利率執行）。

五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。

事實與理由

原告與被告系商品房買賣合同關係。原告於______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發的紅橋區咸陽路南端東側龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的.權利義務進行了詳細約定。原告於______年______月______日將首付款人民幣_________元，於____年___月___日將貸款人民幣_________元付於被告帳戶，合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據合同中的約定履行了自己作爲一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應於______年_____月______日前驗收合格並交付使用，但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房准許交付使用證》，導致至今_______年___月___日，原告不能合法入住。被告的行爲構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

依照《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失爲由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公佈的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發佈20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建築平方米，以此爲依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金爲人民幣_________元。

原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。

此致

_________人民法院

一、本訴狀副本___份（按被告人人數提交）;

二、證據___份。

具狀人：_________

___年___月___日

房屋買賣合同 篇2

甲方（賣方）：乙方（買方）：

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

1、甲方自願將坐落在濟南市 區 路 小區 號樓 單元 室（建築面積 平方米，儲藏室 平方米，產權證號 ）房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的'土地使用權同時出賣給乙方（附房產證複印件及該房產位置圖）。

2、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣大寫 ；即人民幣小寫 。

3、乙方在簽訂本合同時，支付定金 ，即小寫 。

4、乙方支付定金之日起 個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。

5、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。

6、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 方承擔。

7、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。

8、甲方應在 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

9、本合同簽訂後，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視爲毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

10、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將抽風機一臺（型號： ），空調兩臺（型號： ），熱水器（型號： ），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩臺（型號： ），涼衣架，房內燈具，前後門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。

11、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

12、附加條 款：

甲方（賣方）： （印） 身份證號：

住址： 電話：

年 月 日

乙方（買方）： （印）身份證號：

住址： 電話：

年 月 日

房屋買賣合同 篇3

甲方（出賣方）：______，身份證號：______，地址：______，聯繫電話：______。

乙方（買受方）：______，身份證號：______，地址：______，聯繫電話：______。

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋（以下簡稱該房屋）坐落於______，房屋結構爲______建築面積______平方米（其中實際建築面積______平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積______（______平方米），房屋用途爲______；該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附着設施見附件二；（房屋所有權證號、土地使用權證號、房地產權證號）爲______。

第二條房屋面積的特殊約定。

本合同第一條所約定的面積爲______原產權證上標明______面積。如原產權證上標明的面積（以下簡稱暫測面積）與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積（以下簡稱實際面積）爲準。該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________％（不包括±__________％）時，房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________％（包括±__________％）時，甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理：

１．乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方，並按__________利率付給利息。

２．每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

３．______________________________________________________________。

第三條土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式爲__________；土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲__________；該房屋買賣後，按照有關規定，乙方無須補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。

按該房屋的總建築面積計算，該套房屋售價爲（人民幣）每平方米元，總金額爲元整。

第五條付款方式。

乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金元整，並應於本合同生效之日起日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

甲方應於乙方交付定金之日起三日內，將該房屋的產權證書交給乙方；並應在收到該房屋全部價款之日起__________日內，將該房屋交付給乙方，並協助乙方辦理房屋過戶手續。

第七條乙方逾期付款的違約責任。

乙方應按照合同約定的付款方式、付款金額付款，如未按本合同約定付款，逾期超過________天后，即視爲乙方不履行本合同。屆時甲方有權追究乙方的違約利息，利息按________計算。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在__________個月內按__________利率計算；自第__________個月起，月利息則按__________利率計算。逾期超過__________個月，則視爲甲方不履行本合同，乙方有權按下列第__________種約定，追究甲方的違約責任。

１．終止合同，甲方按乙方累計已付款的__________％向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的`違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

２．甲方按乙方累計已付款的__________％向乙方支付違約金，合同繼續履行。

３．______________________________________________________________。

第九條關於產權登記的約定。

在乙方實際接收該房屋之日起，甲方應當協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的__________％賠償乙方損失。

第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納；其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。

第十三條本合同之附件均爲本合同不可分割之部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

第十五條本合同（經甲、乙雙方簽字）之日起生效。

第十六條本合同連同附表共__________頁，一式__________份，甲、乙雙方各執一份，__________各執一份，均具有同等效力。

甲方（簽章）：______

甲方代理人（簽章）：______

______年______月______日

乙方（簽章）：______

乙方代理人（簽章）：______

_____年_____月_____日

房屋買賣合同 篇4

甲方(出賣人)：_______

住址：_______

身份證號碼：_______

工作單位：_______

電話：_______

乙方(買受人)：_______

住址：_______

身份證號碼：_______

工作單位：_______

電話：_______

就甲方出售、乙方受讓甲方名下_______房屋一事，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，以諮雙方共同遵守。

第一條：出售房屋的基本情況

甲方房屋位於：_______；建築面積：_______；房屋所有權證號爲：_______。

本房屋爲央產房或經濟適用房、房改房，甲方已取得上市出售備案表，可以合法出售。

本房屋用於自住，未出租，無它項權利設置；

或，本房屋用於出租，租期_______年_______月_______日終止，承租人已書面聲明放棄優先購買權，不購買此房。(附聲明附件)

或，本房屋的共有權人_______，其已書面聲明放棄優先購買權，不購買此房。(附聲明附件)

第二條：成交價格

經甲、乙雙方友好協商，本房屋成交價爲人民幣_______。

第三條：付款方式

採取一次性付款；

或分期付款，具體付款時間：_______。

第四條：房屋實際交付時間

甲方於_______年_______月_______日前將房屋騰空，交付乙方佔有使用。在此之前，乙方無權要求提前交房。

第五條：付款時間與產權過戶時間

經雙方友好協商，甲、乙雙方約定在_______年_______月_______日共同辦理產權過戶，具體方式如下：

第六條：房屋交付時的狀況

具體見附件。

第七條：物業管理等相關費用的承擔

房產過戶前的水、電等實際發生的費用及物業費用等由甲方承擔；交付後由乙方承擔。在房屋過戶之前前往小區物業管理部門辦理物業交接。

第八條；違約責任

甲乙雙方應根據房管局的要求準備辦理過戶所需的身份證明文件及其它法律文件，如因甲方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成過戶遲延的，每逾期一日，甲方向乙方交付房屋總價_______的違約金；如逾期超過_______天仍無法辦理產權過戶或甲方違約不辦理過戶的，乙方有權要求單方解除合同，收回房屋總價款，並要求甲方支付房屋總價款的違約金；

如因乙方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成過戶遲延的，每逾期一日，乙方向甲方交付房屋總價_______的'違約金；如逾期超過_______天仍無法辦理產權過戶或乙方違約不協助辦理過戶的，甲方有權要求單方解除合同，並要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。

如甲方未按約定日期騰房交付房屋的，每逾期一日，甲方應向乙方交付房屋總價_______的違約金；如逾期超過_______天，乙方有權要求騰房，行使房屋的所有權。

如乙方未按約定方式交付房價總款(銀行正常工作安排或不可抗力除外)，每逾期一日，乙方應向甲方交付房屋總價_______的違約金；如逾期超過_______天仍未交付房價總款或拒絕交付的，甲方有權要求單方解除合同，並要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。

第九條：爭議的解決

雙方在履行協議中的爭議應先協商解決；如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選擇其一)。

第十條：定金條款

簽訂本協議時，乙方向甲方交付定金人民幣_______萬元整，此定金在支付房價款時實際充抵。

本協議共_______頁，自雙方簽字之日起生效。

本協議一式三份，雙方各執一份，辦理過戶時交房管局一份，具有同等法律效力。

甲方(委託代理人)：_______

乙方：_______

_______年_______月_______日

_______年_______月_______日

附：

1、甲方身份證複印件一份；

2、乙方的身份證複印件一份；

3、交易房產證複印件一份；

4、房屋交付時財產清單一份；

5、承租人聲明一份或共有人聲明一份等。

房屋買賣合同 篇5

賣方：______________(簡稱甲方)

買方：________________(簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

1.甲方將位於嘉峪關市房產出售給乙方。

2.房產的交易價格爲：____________________(小寫：￥__________)。本交易價格包括房屋、房屋裝修、傢俱、家電及附屬物和地下室。在本協議簽訂之日起，無論任何原因，此價格均不做調整。

3.款項支付方式：

(1)本合同簽訂時，乙方給付甲方訂金_______________元整，甲方將房屋鑰匙交於乙方。

(2)__________年_____月_____日，乙方支付甲方房款壹拾萬元整後，甲方積極申辦房屋所有權的相關證件。

(3)房屋所有權等相關辦證件到甲方名下後，甲方將房屋所有手續交由乙方保管，乙方支付房款萬元整。

4.乙方負責辦理房屋過戶手續，甲方予以配合。辦理過戶手續時發生的所有費用，由乙方承擔。

5.交付房屋之前，該房屋產生的水、電、暖氣費、燃氣費、物業費等相關費用由甲方承擔。交付房屋之後，該房屋產生的'水、電、暖氣費、燃氣費、物業費等相關費用由乙方承擔。

6.違約責任：一方不履行本合同約定導致該合同不能完全履行的，承擔違約金__________元。

7.本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

8.本合同一式兩份。甲、乙雙方各執一份。

出賣方(甲方)：______________購買方(乙方)：______________

電話：_____________________電話：____________________

日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日

房屋買賣合同 篇6

甲方(出賣方)：______________

乙方(受讓方)：______________

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國合同法》等有關政策法規之規定，經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下：

1、房屋基本情況

(1)甲方售賣房屋座落：________幢____號________室____號________建築結構總層________建築面積(平方)房屋用途爲，房屋建成年份：________年。

(2)房屋登記簿記載所有權證編號：_________________________。

2、房屋的其他情況

(1)該房屋其它所(共)有權證狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

1)出賣方保證該房屋沒有其它所(共)有權證。

2)該房屋登記簿記載其它所(共)有權證號爲_______________，出賣方保證已就該房屋出賣事由徵得其他各位所(共)有權人的同意。

2、房屋抵押狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

1)出賣方保證該房屋在本合同生效之前並未設定抵押權。

2)該房屋在本合同生效之前已經設定抵押權。出賣方在申請辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押，並註銷相應的抵押登記，相關費用由出賣方承擔。

3、房屋租賃狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

1)出賣方保證該房屋在本合同生效之前並未租賃給他人。

2)該房屋在本合同生效之前已經租賃給他人。出賣方保證相關承租人已經明確放棄優先購買權。出賣方在房屋交付前解除所有租賃關係，並註銷相應的租賃登記，相關費用由出賣方承擔。

4、房屋物業管理狀況爲下列第_____項。(僅選一項)

1)該房屋目前由__________________負責物業管理。

2)該房屋目前尚未納入物業管理範圍。

3)隨同該房屋同時轉讓給買受方的房屋附屬物品詳見本合同附件一。

3、價格與費用

(1)按實得建築面積計算，該房屋單位(售價)(暫定價)爲(________幣)每平方米______元，總金額爲(____幣)______元整。

除上述房價款外，甲方依據有關規定代政府收取下列稅費：

1)代收____，計(_____幣)____元整。

2)代收____，計(_____幣)____元整。

上述代收稅費合計(_____幣)______元整。

(2)房屋價款具體支付方式約定爲下列第____款。(僅選一款)

1)一次性付款：

買受方於______年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款，一次性支付人民幣(￥___________元)________________________元整。

2)分期付款：

買受方於______年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款的___%，支付人民幣(￥___________元)_______________________元整。

買受方於______年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款的___%，支付人民幣(￥___________元)_______________________元整。

買受方於______年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款的___%，支付人民幣(￥___________元)_______________________元整。

3)貸款支付：

4)其它方式：

4、乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本協議第八條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本協議規定的'應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按____計算。逾期超過___幾天，即視爲乙方不履行本協議。屆時，甲方有權按下述第_____種約定，追究乙方的違約責任：

(1)終止協議，乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失和與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

(2)乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金，協議繼續履行。

(3)_____________________________________________________。

上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由___方承擔，營業稅由___方承擔，印花稅由___方承擔，個人所得稅由___方承擔，向房產交易部門交納的手續費由___方承擔。其它稅費約定情況：

本合同在履行中若發生爭議，雙方應採取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

5、本合同一式叄份，甲，乙雙方各執一份，市房地產交易管理部門一份。

6、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施爲____________。

7、其它約定事項

出賣方：____________買受方：____________

______年___月___日______年___月___日

房屋買賣合同 篇7

甲方(出賣人)：________

乙方(買受人)：________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

乙方購買甲方坐落在

房屋一套，建築面積爲________平方米。

第二條上述房產的交易價格：每平米________(￥)元人民幣，共計________(￥)元人民幣。

第三條付款方式：乙方於年日向甲方一次性支付購房款________(￥)元整，並於____年____月____日將其餘全部餘款(￥)元一次付清。

第四條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，房屋交付後，由乙方承擔與該房屋使用相關的全部費用。

第五條甲方應協助乙方在辦理權屬過戶登記手續，房屋過戶所產生的.全部費用均由乙方承擔。

第六條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

第七條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方：______________乙方：______________

地址：______________地址：______________

聯繫電話____________聯繫電話：__________

______年____月____日______年____月____日

房屋買賣合同 篇8

甲方（賣方）：_____________ 身份證號：_____________

住址：_____________

乙方（買方）：_____________ 身份證號：_____________

住址：_____________

根據《中華人民共和國合同法》及其他其相關法律之規定，甲乙雙方在平等、自願、協商、一致的基礎上，就乙方購買甲方商業用房之事，達成如下協議，以此雙方共同遵守。

一、甲方自願將其所有的商業用房轉讓給乙方所有。

1、該房產位於：東鄰：_____________，北鄰：_____________，西鄰：_____________東鄰：_____________，該房產爲上下兩層，共兩間，面積爲_____________平方米，帶後院一個。

2、該房產的終身使用權及現有的.一切水、電、暖等各項設施隨房產一併轉讓。

二、經雙方協商一致，該房產及其土地使用權和各項設施共計價款_____________元（大寫：_____________）。

三、付款方式爲一次性付清。

協議生效之日，乙方向甲方支付全款_____________元（大寫：_____________）。

四、甲方向乙方保證該房產在交付時爲其合法所有，該房產不存在任何債權債務關係，沒有設定任何抵押和擔保，沒有任何債務糾紛，如有不實甲方付乙方一切損失。

五、其它未盡事宜由雙方協商解決。

六、本協議一式兩份，雙方各執一份，本協議經雙方簽字生效。

甲方：_____________

乙方：_____________

證人：_____________

_____________年_____________月_____________日

房屋買賣合同 篇9

賣方(以下簡稱甲方)：_______________

買方(以下簡稱乙方)：_______________

甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下協議條款。

一、房屋產權證號:_________(如有共有權人，甲方已經取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落於_________。室廳廚衛陽臺，建築面積_________平方米，房屋用途爲_________。

二、雙方商定該房屋轉讓價格爲：總金額萬_________元(大寫：_________元整)。

三、乙方於_________年______月___日向甲方支付首款______元(大寫：______元整)。待房屋過戶後支付剩餘房款______元(大寫：______元整)如乙方未按規定付清房款將視爲違約，甲方有權向乙方追究違約金______元/天的費用。

四、甲方應在本合同簽署後將上述房屋及全部鑰匙交付乙方，並在雙方在場的.情況下由乙方對房屋進行接收。接收後房屋的佔有、使用、收益和處分權利歸乙方行使，該房屋所發生的物業管理費、水費、電訊費、網費等相關費用由乙方負責支付。

五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產權時所發生的相關費用由甲乙雙方協商承擔。

六、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

七、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，並保證不管以後房價如何上漲，絕不反悔。

八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同規定的時間將房屋交給乙方使用，乙方有權向甲方追究違約金______元/天的費用。

九、若甲方及配偶擁有兩套及以上住房，所發生的相關費用，全部由甲方承擔。

十、本合同一式(正，副)兩份，自甲、乙雙方簽字之日起生效。

十一、甲方將房屋所有家電及傢俱全部贈與乙方。

十二、本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。

十三、本合同未盡事宜，由雙方另行協商，補充協議與本合同具有同等法律效力。

另行協商補充協議：

甲方(簽章)：_______________ 乙方(簽章)：_______________

身份證號：_______________ 身份證號：_______________

住址：_______________ 住址：_______________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

_________年______月___日

房屋買賣合同 篇10

備案號：_________

售房人：_________

購房人：_________

身份證號：_________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買商品房，達成如下協議：

一、乙方所購商品房位於_________

二、該商品房的具體幢號、建築結構、設計用途、建築面積如下：

房屋幢號

建築結構

設計用途

建築面積

該商品房交付時如有面積差異，以房屋產權監理機關實測面積爲準。

三、甲方應向乙方出示所售房屋的下列證件：

1、國有地地使用證，編號：_________

2、房屋所有權證，編號：_________

3、商品房預售許可證，編號：_________

四、該商品房銷售價格爲：實得建築面積_________元/平方米，房款共計_________元，大寫_________幣_________。

五、付款方式及付時間甲、乙雙方按下列第_________種約定辦理。

1、乙方在合同簽訂之日起_________日內一次性付清全部房款，甲方給予乙方_________%優惠，即實付房款總額_________元。

2、乙方在合同簽訂之日起_________日內首付房款_________元，餘款在_________付清。

3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款購房，甲、乙雙方就此項內容另訂補充合同。

六、乙方如未按合同第五條約定給付房款，屬乙方違約。甲方按下列第_________種約定追究乙方違約責任。

1、終止合同，乙方按應付房款的_________%向甲方支付違約金，甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約的差額部分由乙方據實賠償。

2、合同繼續履行，乙方按_________向甲方支付違約金。

七、甲須於_________年_________月_________日前將竣工驗收合格的商品房交付給乙方，如因_________，除甲、乙雙方協商同意解除或變更合同外，甲方可據實延期。

八、除本合同第七條約定的特殊情況外，甲方如果未能按合同約定期限，將該商品房交付乙方，屬甲方違約，乙方按下列第_________種約定追究甲方違約責任。

1、終止合同，甲方按乙方應付房款的_________%向乙方支持違約金，乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、合同繼續履行，甲方按_________向乙方支付違約金。

九、甲方所售商品房面積與產權監理機關實測面積差異在±_________%至±_________%以內，按實測面積結算房款差異超過±_________%，乙方按下列第_________種約定辦理。

1、終止合同，甲方在乙方提出終止合同要求之日起_________日內，將乙方已付房款退還乙方，並按_________利率給付利息。

2、合同繼續履行，雙方約定_________。

十、預售商品房在開發建設過程中，甲方對原設計方案進行調整和修改，必須在調整和修改的方案批准後_________日內書面通知乙方，乙方應在收到該通知之日起_________日提出退房或與甲方協商一致簽訂補充協議。乙方要求退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付房款退還乙方，並按_________利率給付利息。

十一、甲方所售商品房在交付給乙方時，該商品房的配套環境和配套設施，必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝飾、裝修、配套設施、設備的標準、保修責任和質量要求，必須符合附件《商品房使用說明書》和《商品房質量保證書》中所作的說明、規定和承諾。

十二、甲方將該商品房交付乙方後，應協助乙方在_________日內到房屋產權監理機關辦理權屬登記手續，如因甲方過失造成乙方不能在規定期限內辦理權屬登記的，乙方按下列第_________種約定處理。

1、終止合同，甲方須在乙方提出終止合同要求之日起_________日內將乙方已付房款退還乙方，並按乙方已付房款的'_________%支付違約金。

2、合同繼續履行，甲方按_________向乙方支付違約金。

十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時，應當依照政府相關規定，同時簽訂前期物業管理服務協議。

十四、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，交簽訂補充協議。

十五、本合同連同附件及補充協議共_________頁，一式三份，經甲、乙雙方簽字後生效，雙方各執一份，成都市房屋產權監理處備案一份，均具有同等法律效力。

十六、本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決，協商不成的，甲、乙雙方同意按下列第_________種約定處理。

1、由_________仲裁委員會仲裁。

2、向人民法院起訴。

十七、其他約定：_________

甲方：_________乙方：_________

_________年____月____日_________年____月____日

說明

1、在成都市錦江、青羊、金牛、武侯、高新區範圍內銷售的商品房，本合同首頁須與成都市房屋產權監理處聯機打印後備案。購房人右要合同簽訂後持本合同到成都市房屋產權監理處或者撥打查詢備案信息。

2、本合同的部條款，當實際情況未發生或當雙方不作約定的，應在空格處打"/"，以示刪除。

3、本合同由成都市房地產管理局統一監製。

房屋買賣合同 篇11

甲方(賣方)：身份證號碼：電話：

乙方(買方)：身份證號碼：電話：

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

一、甲方自願將坐落在____區園六號樓房(單元號樓房(建築面積米)樓房出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣大寫肆拾叄萬元整；大寫肆拾叄萬元整；即人民幣小寫430000.00元。

三、乙方於___日向甲方支付定金：大寫貳萬元整，即小寫0.00元。

四、乙方於___日第二次付款大寫叄萬元整，即小寫30000.00元。

五、經甲乙雙方同意，甲方於年月____日將該樓房購房合同及樓房一併交付給乙方所有，乙方屆時將剩餘款項一併付給乙方(乙方在付款時，爲確保在以後的房產過戶順利，將暫時暫扣叄仟元購房款，小寫3000.00元，待該樓房的房產證順利過戶給乙方時，乙方再把此叄仟元款項付給甲方)。

六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過戶時積極提供協助，若因甲方原因造成產權不能過戶的，產生的一切費用及法律後果由甲方承擔。

七、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應在___日前將該房產交付乙方；

八、屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、網費、有線電視費等。

九、本合同簽訂後，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期____日，應向對方支付五十元罰金，逾期日視爲毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

十、經雙方確認，___日前，乙方把剩餘購房款一次性付給甲方時，甲方屆時將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的'售樓合同及購樓收據全部一併交給乙方。交付該房產時甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。

十一、雙方違約責任如下：甲方如違反本協議，則雙倍返還乙方所付購樓款項。乙方如違反本協議，返還乙方所付購樓款項。則甲方不予退還購樓訂金

十二、附加條款：

甲方(賣方)：

身份證號：

住址：

電話：

乙方(買方)：

身份證號：

住址：

電話：

丙方(見證人)：

身份證號：

住址：

電話：

簽定日期：_______年_______月_______日

簽定地點

房屋買賣合同 篇12

買受方(以下簡稱乙方)：

丙方(駱駝街道辦事處)：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》等法律、法規和政府有關規定，甲、乙雙方經過平等協商，自願就房屋、土地買賣事項一致同意，訂立合同條款如下，以資共同遵守。

第一條：

1、甲方自願將坐落在東靠馬路，南靠大馬路，西靠東港粉末，北靠教堂圍牆自願就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。

2、出具界址圖(紅線圖)及區府街道集體資產，同意買賣複印文件。

3、允許因地制宜建設改造，因歷史遺留問題，如果有土地出讓政策可以辦理，望街道給予支持幫助解決土地出讓。

第二條：

雙方協議商定房屋及土地使用權轉讓價款共計220萬元整，乙方已與20xx年11月25日支付壹拾萬元定金，雙方同意與本協議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款伍拾萬元，剩餘所欠協議簽訂後乙方同意於20xx年1月10日前支付給甲方壹佰柒拾萬元，甲方收到款項後應當出具收據。

第三條、乙方如未按照約定時間支付所欠的.相應款項，甲方有權解除合同，對乙方已交款項可不予退還，如一方違約，賠償給另一方總金額的兩倍。

第四條、甲方應自本契約簽訂之日起天內將上述房屋、土地交付給乙方，房屋交付後，原村裏出租的房屋按合同期滿結束，該房屋的管理權和使用權由乙方負責。

第五條、協議簽訂後，在乙方沒有交納完全部購房款期間，甲方不得將合同交給乙方，再次期間，乙方在交付完全部購房款後，在得到甲方確認後，由該合同交付給乙方。

第六條、甲、乙雙方買賣中所交的稅款，按國家政策規定，各方自負。

第七條、此合同未達事宜，雙方友好協商解決，如解決不成可想當地人民法院起訴。

第八條、經雙方當事人簽字或捺印後即具有法律效力。

第九條、本合同一式三份，甲乙丙各執一份，雙方簽字後生效。甲方、乙方、丙方、年月日購銷合同甲方、乙方給甲乙雙方共同友好協商，特訂立以下鋁合金材料購銷合同。

一、甲方因業務發展需要，向乙方購買鋁合金，具體如下：1、鋁合金材料每噸2萬5千元，材料44噸，共計110萬元。

二、質量要求以及提貨運輸方式，乙方鋁合金必須符合國家標準要求，乙方負責運輸到甲方廠方內(20xx年11月29日前供貨完畢)。

三、付款方式、合同簽訂後甲方向乙方付定金10萬元整，貨到全部付清。

四、以上合同，一式二份，甲、乙雙方簽字生效，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：