現今社會公衆的法律意識不斷增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。你所見過的合同是什麼樣的呢？下面是小編爲大家整理的樣品買賣合同，希望能夠幫助到大家。
樣品買賣合同1
供方(甲方)：
通信地址： 電話： 傳真：
需方(乙方)：
通信地址：電話傳真：
甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方 產品，簽訂本合同，內容如下：
一、質量標準：乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
二、交貨時間、地點：甲方應在 年 月日前將產品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名 身份證號 ，聯繫電話 ；收貨人2姓名 身份證號 ，聯繫電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作爲雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後 日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視爲質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式：乙方應在收貨後天內通過甲方提供的.銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過 天未交付貨物，乙方有權解除本合同，並有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過 天未支付貨款，甲方有權解除本合同，並有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均爲法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
甲方（代表）： 乙方（代表）：
年月日 年月日
樣品買賣合同2
上訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬，董事長兼總經理。
委託代理人湯濤，河北科力空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳山永，董事長。
委託代理人安亞利，北京日月房地產開發有限公司職員。
上訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被上訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院於XX年12月29日受理後，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
科力空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款爲： 21 000元。當時雙方約定：科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，並承擔訴訟費。
日月房地產公司在一審中答辯稱：日月房地產公司先後付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款，科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。儘管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是，科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場後進行安裝，後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月後付35%，餘下滿1年付清。合同簽訂後，日月房地產公司給付科力空調公司4200元。XX年底，科力空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定：科力空調公司、日月房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是科力空調公司、日月房地產公司自願協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定爲有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調公司、日月房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。日月房地產公司提出“先後付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見，對於日月房地產公司給付科力空調公司4200元，科力空調公司予以認可。對於日月房地產公司給付科力空調公司16 800元，科力空調公司予以否認，且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款，對此該院不予採信。關於訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間爲2年。按照雙方合同約定和科力空調公司供貨時間，日月房地產公司向科力空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而科力空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予採納。理由是：合同有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底科力空調公司向日月房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此後雙方就再沒有過依據該合同的買賣關係。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產公司關於科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。
科力空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調公司在合同有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利於日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的`事實一致。
上述事實，有科力空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認爲，科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予採信。依據該合同約定的付款比例及時間，日月房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，科力空調公司XX年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關於其在合同有效期內主張權利，並未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調公司關於其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理並無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決爲終審判決。
樣品買賣合同3
合同編號：____________________
出賣人：（以下簡稱甲方）___________________
買受人：（以下簡稱乙方）___________________
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 甲方應封存樣品，並對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產品與樣品相同，甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。
第三條 產品的數量和計量單位、計量方法
１．產品的數量： 。
２．計量單位、計量方法：。
第四條 產品的價格，按下列第（ ）項執行：
１.按甲乙雙方的商定價格；
２.按照訂立合同時履行地的市場價格；
３.按照國家定價履行。
第五條 產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）
１．產品的交貨單位：。
２．交貨方法，按下列第（ ）項執行：
（１）乙方送貨；
（２）乙方代運；
（３）甲方自提自運。
3. 產品的交（提）貨期限：。
4．運輸方式： 。
5．到貨地點和接貨單位（或接貨人）。
第六條 買賣貨款議定每件人民幣元，共人民幣
交貨同時應悉數付清。如乙方不爲付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第七條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償責任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能爲一部分的.交付，應於___________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條 驗收方法 第十一條 對產品提出異議的時間和辦法
１．乙方在驗收中，如果發現產品與樣品不相同時，應一面妥爲保管，一面在天內向甲方提出書面異議；在託收承付期內，乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的，視爲產品合乎樣品。２．乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
３．是否是甲方在接到需方書面異議後，應在天內負責處理，否則，即視爲默認乙方提出的異議和處理意見。
第十二條 甲方所交付產品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。
第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
賣 方： ___________________ （簽章）
法定代表人 ：_______________（簽章）
地 址： ________________________________________
電 話 ： _______________________________________
開戶銀行： _____________________________________
賬 號 ：________________________________________
買 方： ___________________ （簽章）
法定代表人 ：_______________（簽章）
地 址： ________________________________________
電 話 ： _______________________________________
開戶銀行： _____________________________________
賬 號 ：_________________________________________
樣品買賣合同4
甲方（買賣人）：
乙方（受讓人）：
根據《中華人民共和國房地產管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協議，以茲共同信守執行。
一、概況及買賣內容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋佔用範圍內的土地使用權（以下簡稱房地產），房地產具體狀況如下：
（一）甲方依法取得的房地產爲工程頂賬房地產（甲方頂賬合同複印件見附件），有房屋所屬權未取得房屋產權證，現出售給乙方，房屋辦理產權證時以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。
（二）房地產座落：小區， 樓 戶。
（三）房屋建築面積：平方米，實際測量時房款由乙方多退少補。
（四）交房時間：________年____月____日。
（五）該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併買賣。
（六）該房屋的附屬物（設施）包括但不限於煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一併買賣；爲使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一併買賣；該房屋上的建築物區分所有權等權益一併買賣。
二、合同價款 雙方商定房地產成交價格爲人民幣（大寫）元（小寫元）元，成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起，房屋市場價格的漲跌與甲方無關，由乙方全部承擔。 辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在合同價款中，由乙方承擔。
三、合同價款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%；乙方在甲方交鑰匙並協助乙方辦理完房屋所有權登記後，按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。餘款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1、甲方保證該房屋不存在產權糾紛；未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵；甲方保證其對該房屋享有獨立處分權；保證該房屋不被他人合法追索。
2、甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項，協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利；結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建築公司之間的.有關費用，出示有關交費證明。
3、甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態。
4、甲方應當及時交房並協助乙方辦理物業移交手續。
五、乙方義務
1、按照本合同約定，及時支付房款。
2、乙方應於甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。
六、產權登記及入住 甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續，並由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證後的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，並按國家規定支付相應稅費。 甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業登記手續，結算所有有關費用，以便乙方入住，需要乙方予以協助的，乙方應當協助。 甲乙雙方在房屋登記後____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1、甲方違約
（1）由於甲方原因甲方未履行義務，致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除合同，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的，乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時享有隨時解除合同的權利。
（2）甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建築公司簽訂不合法合同的，存在一房多售情況的，致使合同目的不能實現的，乙方有權解除合同，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。
（3）甲方由於開發商和建築公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產公司賠付的違約金，甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除合同，並按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
（4）甲方應在乙方或者委託他人辦理買賣過戶時，積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
（5）由於甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對於室內裝修的費用由甲方承擔。
2、乙方違約 乙方未按約支付合同價款的，自支付期滿____月之後按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金；乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩餘價款逾期超過________年的，甲方有權解除合同，並扣除乙方15%的總合同價款。 由於乙方原因造成該協議未能達成的，由乙方自行承擔因入住對於室內裝修的費用。
八、房屋風險 房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決 爭議解決在執行本協議的過程中，如甲、乙雙方發生爭議，先協商解決。協商不成時，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係，乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解，自願買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。
甲方（簽章）：
身份證號：
聯繫電話：
________年____月____日
乙方（簽章）：
身份證號：
聯繫電話：
________年____月____日
樣品買賣合同5
出賣人：（以下簡稱甲方）
買受人：（以下簡稱乙方）
茲爲貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件，甲方應於 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能爲一部分的交付，應於 日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能爲全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不爲付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的.，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份爲憑。
甲方：__________________ 乙方：_________________
負責人：________________ 委託人：_______________
代表：__________________ 代表：_________________
簽約時間：____________年____________月___________日
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
樣品買賣合同6
賣方(以下簡稱甲方)：
買方(以下簡稱乙方)：
特此同意以下商品的銷售：
第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。
第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨，則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。
因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。
第三條：由於自然災害或其他不可抗力原因，甲方不能按時交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數應由雙方共同決定。
第四條：約定每次購買應支付人民幣_________________________________，同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預見到不能在該期限內付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對方的.，應當承擔賠償責任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價格有變動的，當事人不得主張漲價，跌價或因故終止合同。
第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作爲證據。
賣方(甲方)：
______年______月______日
買方(乙方)：
______年_____月_____日
樣品買賣合同7
甲方（賣方）：
合同編號：G-0502
乙方（買方）：
簽訂地點：上海
第一條 紅木傢俱基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收後填寫）簽訂時間：________年____月____日
第二條 質量標準：每件紅木傢俱應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木傢俱標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低於樣品同等質量。
第三條 付款方式：簽訂合同後，乙方於____日內付清全額貨款，甲方將於收到貨款3天內發貨。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對傢俱的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，並由雙方協商達成解決方案。
第五條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買傢俱在保修期內出現質量問題的'，乙方告知甲方後，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現傢俱質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事 人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：
（一）提交當地仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號：賬號：
聯繫方式： 聯繫方式
樣品買賣合同8
賣方（甲方）：________買方（乙方）：________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定，爲明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：
第一條：數量、價格數量：自行車總數（含雙人車）總數爲輛。價格：合計總額爲________元（大寫：萬仟佰拾元整）。
第二條：交貨方式及期限選擇下列方式執行：合同簽訂後，甲方於____月____日在某某地點交車（包括現車、車鎖、維修工具）乙方於____月____日某地。
第三條：付款方式及期限選擇下列方式執行：合同簽訂後，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨後，乙方於____月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款後，甲方應當開具收款憑證。
第四條：違約責任1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的`，應當每日按照遲延部分價款的____%向對方支付違約金。
第五條：爭議解決發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下幾種方式解決：
1．提交仲裁委員會仲裁。
2．依法向人民法院提起訴訟。
第六條：本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式___兩__份，甲方___~___份，乙方___~__份，具有同等法律效力。
賣方（甲方）___________
地址（住址）_______
聯繫電話_______________
買方（乙方）__________
地址（住址）：__________
聯繫電話____________
簽訂地點_________________簽訂時間________年____月____日
樣品買賣合同9
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國政府採購法》和《合同法》、###公共資源交易中心項目編號HNSH-ZCGK20_的招標文件、投標文件、中標通知書的要求，經甲、乙雙方協商，本着平等自願、誠實信用的原則，簽訂本合同並遵守以下條款：
一、供貨產品的名稱、商標、型號、製造廠商、數量、金額、交貨時間
注：合同總價爲包含設備、運輸、保險、安裝調試、售後服務等一切費用在內的###範圍內規定的地點交貨價，該價在合同履行期間固定不變。
二、貨物產地及標準
1、貨物爲(製造商名稱)全新的(原裝)產品(含零部件、配件、隨機工具等)，表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。
2、標準本合同所指的貨物應符合招標文件要求、乙方投標產品所列出的配臵、技術參數及各項要求，同時應符合中華人民共和國國家質量及國家安全環保標準。
3、進口產品必須具備原產地證明和商檢部門的檢驗證明及合法進貨渠道證明。
4、國內製造的產品必須具備國家生產許可證、出廠合格證。
5、乙方應將所供貨物的用戶手冊、保修手冊、有關資料及配件、備品備件、隨機工具等交付給甲方，甲方須知的重要資料應附有中文說明。
三、交貨方式和交貨地點
貨物由乙方送貨上門，交貨地點爲甲方指定的地點。
四、包裝
乙方交付的貨物應爲製造商原廠包裝，包裝箱號與設備出廠批號一致。
五、安裝與調試
乙方必須負責將設備的安裝並調試至甲方認爲的最佳狀態，甲方不承擔報價以外的任何費用。
六、驗收方式、質量保證期及售後服務要求
1、(1)供貨商在合同期內將貨物送至指定地點後，採購人負責組織驗收，由採購人主管部門成立驗收小組。招標方對驗收過程進行監管。如果在合同供貨期內不按時供貨並且驗收不合格者保證金將不予退還。直接參與項目採購活動的主要負責人不能作爲驗收工作的主要負責人，驗收應按照招標要求及中標供應商的投標內容對所供貨的產品品牌型號、數量和質量進行覈對驗收;中標供應商提供產品質量合格證以及相關的資料。
(2)驗收合格後，有驗收小組組成人員簽署驗收報告，並承擔相應責任，該驗收報告將作爲付款的主要依據。
2、貨物的質量保證期和免費維修期以乙方在投標文件中的承諾爲準。質量保證期和免費維修期內，乙方對所供貨物包修、包換、包退。
3、質量保證期內，非人爲因素不能使用而更換部分的質量保證期和免費維修期相應延長。
4、乙方負責向農戶提供技術培訓、諮詢和服務。
七、付款方式
貨物經採購人驗收合格後，支付合同總額90%，餘款轉爲質量保證金，半年後無質量問題，結算其餘的10%的資金。
八、履約保證金
貨物經甲方驗收合格後5個工作日內，乙方若無違規行爲，將無息退還乙方。
九、違約責任
1、乙方交付的.貨物達不到驗收標準的，甲方有權拒收，且乙方須向採購單位支付本合同總價5%的違約金;
2、乙方未能按本合同規定的交貨時間交付貨物的，從逾期之日起每日按本合同總價2‰的數額向採購單位支付違約金;逾期十天以上的，甲方有權終止合同，由此造成的甲方經濟損失由乙方承擔。
3、乙方不按其售後服務承諾響應甲方的服務請求的，乙方須向甲方支付合同總價2‰的違約金。
4、甲方不按合同規定接收貨物，或無正當理由不按政府採購辦的要求辦理結算手續的，甲方須向乙方支付本合同總價的2%的違約金，同時乙方可向###政府採購管理部門投訴。
十、提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、質量不符合約定的，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物3天內向乙方提出書面異議。
2、甲方因違章操作、保管保養不善等自身因素造成質量問題的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議後，應在24小時內作出處理並予以書面說明;否則，即視爲乙方默認了甲方提出的異議。
十一、不可抗力
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後1日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失;在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解確認後，允許延期履行或修訂合同，並視情況免於承擔部分或全部的違約責任。
十二、爭議的解決
1、合同履行過程中發生的任何爭議，若雙方不能通過友好協商的方式加以解決，可由###公共資源交易中心調解，也可向###政府採購監督管理部門投訴，或向###人民法院提起訴訟。
2、因貨物質量問題發生的爭議，統一由###質量技術監督局鑑定，其鑑定爲最終鑑定。貨物符合質量技術標準，鑑定費由甲方承擔;貨物不符合質量技術標準的，鑑定費由乙方承擔。
十三、其它
1、本合同所有附件均爲合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經甲乙雙方法人代表或授權代理人簽字蓋章後生效。
3、合同一式四份：甲乙雙方各執一份，一份由甲方報採購辦，一份由甲方按相關規定報###公共資源交易中心。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣合同10
出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方)簽訂地點：___________
買受人(企業)：__________(以下簡稱乙方)簽訂時間：________年____月____日
甲、乙雙方本着平等自願，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關係，以降低XX生產成本，提高XX品質，有利於企業組織生產，促進XX銷售，經雙方協商，特訂合作協議，具體條款如下：
一、掛聯基地基本情況：
掛聯基地名稱：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數______株;樹齡________年;
二、掛聯基地應達到的要求：
1、栽培技術標準：甲方嚴格按照農業部門制定的《常山XX“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施，並接受企業等技術人員的指導，出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達到“五個統一”即：統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品，以確保產量和質量規格。
3、如無自然災害等不可抗力原因，________年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯雙方生產方面的權利與義務：
1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計劃，爲達到優質豐產示範的目標，根據基地實際情況雙方共同做好如下事項：
①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有：____________________________________________________________________________________________.
②對基地進行技術改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
⑨對基地配置生產工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準，但標準不能低於農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準，並要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少於4次的實地技術指導和培訓。
4、乙方積極爲甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的補助權利，其補助要求按照縣有關文件執行。
四、掛聯雙方的產品收購：
1、按照常山XX“三聯三增”協作機制，乙方對甲方掛聯基地範圍內達到要求的XXX實行優質優價收購。掛聯基地XX收購數量最少爲：______公斤。
2、乙方收購XX的標準及價格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特徵，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未癒合的機械傷，特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中：特級果(φ85∽;95的收購價：_______元公斤;一級果(φ75∽;85的.收購價：__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價：_______元公斤。
甲乙雙方協定的標準、價格：______________________________________________________________________________________________.
3、收購時間：___________________________________________________
交貨地點：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、協議爭議的解決方式：本協議在履行過程中，如在收購質量標準上發生糾紛，由雙方當事人協商解決或向常山XX“三聯三增”質量協調小組提出協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第——種方式解決：
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責任：
1、由於甲方未按照乙方生產要求或農業部門提出的生產要求實施，無其它合理原因，造成果品質量達不到要求的，乙方有權拒收不合格產品並將回收多投入的成本及上級的有關補助。
2、乙方如未能按照合同價收購XXX，則需賠償甲方市場收購價與合同價差價的兩倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守，協議未盡事項，由雙方協商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協議壹式六份，甲、乙雙方各執壹份，監證單位、工商局、農業局、所在鄉鎮農辦各執壹份，雙方簽字後生效。
出賣人
出賣人(章)：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
XX編碼：
買受人
買受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
XX編碼：
監證單位意見
樣品買賣合同11
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲爲__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條：
乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應於______日內交付乙方。
第二條：
甲方如不能照期交付或僅能爲一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條：
如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能爲全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條： 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不爲付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條：
乙方預知屆期不能付款的，可於______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條：
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條：
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除合同等情況。
第八條：
合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 ______種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條：
其他約定事項：________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份爲憑。
甲方：乙方：日期：
樣品買賣合同12
供貨單位(甲方)：
地址：
聯繫人：
電話：
傳真：
借用單位(乙方)：
地址：
聯繫人：
傳真：
二、雙方義務和權利：
1、甲方對乙方承擔如下義務：
①、按甲方的產品提供產品使用說明書及其相應調試軟件和技術支持。
②、擔負產品的培訓，並及時跟據乙方所提出的產品需求或功能的增加進行改進。
2、乙方對甲方承擔的義務如下：
①、收到甲方的產品後，在_天內(即從20xx年_月_日至20xx年_月_日)做好產品的相關測試，並投入試用，同時應向甲方如實提供產品相關的測試情況(測試報告);
②、在規定的'時間內(60天)未能完成測試，需向甲方提出延時要求，經雙方協商產品測試延時的具體時間。
③、測試完成後，如果乙方同意購買，應及時以書面的形式通知甲方(補簽定貨合同)並支付款項，購買的價格另議;若乙方超過期限未能及時歸還，也未向甲方說明原因，則視爲同意購買。④、試用期滿，乙方應如期完好歸還樣機，甲方則退還乙方押金。
三、保密協議：
1、知識產權：商標、服務標記等爲甲方所有，若對其使用須經甲方同意對其產品的說明書、手冊、文檔等擁有版權，產品的版權爲甲方所有，乙方不得擅自複製、修改和轉讓。
2、商業祕密：甲方未公開的有關產品、技術、價格及市場情況等方面信息均爲商業祕密，乙方對此有保密的義務，不得透露於第三方。
四、本試用合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效(傳真件同樣有效)，未盡事宜，由雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣合同13
甲方：
法定代表人：
住所地：
傳真：
郵編：
乙方：
有限公司
法定代表人：
住所地：
傳真：
郵編：
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、買賣標的和數量： 甲方將下列貨物賣與乙方： 名 稱
規格或型號
品 牌
生產商
數 量
二、單價和貨款總額： 雙方約定的價格條款是： 本合同總價款爲人民幣 萬元
三、交貨時間和交貨數量： 交貨時間爲; 美批次交貨數量的限制是：
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔： 雙方確定的交貨地點爲____市 路 號; 運輸方式爲： 運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款： 雙方約定的質量標準是： 封樣的方式和保存： 乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤： 雙方確定的包裝材料和方式是： 貨物標籤商定爲：
七、損失風險： 貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權： 在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付： 結算和支付期限爲： 支付方式爲：
十、知識產權： 甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款： 有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及爲履行本合同而知悉的對方的商業祕密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止： 雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同; 任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同; 在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止
十三、違約責任： 交貨遲延的違約責任 驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金 元; 貨款支付遲延的違約責任; 交貨不合格時的違約責任： 違反保密條款的違約責任：支付違約金 萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於 萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方
十四、合同的`生效：本合同經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決： 因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本： 本合同一式二份，雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址： 雙方明確本合同註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
________年____月____日
樣品買賣合同14
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲爲訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應於_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，於甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的.損失，由甲方負責。
第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或藉故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份爲憑。
出賣人(甲方)：__________________
買受人(乙方)：__________________
_____年____月____日
樣品買賣合同15
出賣人：（以下簡稱甲方）
買受人：（以下簡稱乙方）
茲爲貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
風險提示：標的物信息
買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。
數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應於____日內交付乙方。
風險提示：履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。
如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
第二條質量標準
乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條交貨時間、地點
風險提示：交貨地點
對於“交貨地點”應當明確約定，因爲它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點爲賣方的倉庫，則意味着該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的.風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對於交貨地點的選擇上，應慎重對待。
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作爲雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視爲質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
第五條付款時間、方式
風險提示：價款支付
在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將爲支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因爲無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。
乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條違約責任與合同解除
風險提示：違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。
具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便於向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，並有權按合同約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，並有權按合同約定追究乙方違約責任。
第七條爭議解決
風險提示：爭議解決方式
合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那麼具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。
甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。
第十一條合同生效
風險提示：證據保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成爲有力的事實證據。
本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均爲法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
出賣人（甲方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買受人（乙方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
