債務轉讓合同(15篇)

在不斷進步的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎?下面是小編幫大家整理的債務轉讓合同,僅供參考,大家一起來看看吧。

債務轉讓合同(15篇)

債務轉讓合同1

甲方:_______________

乙方:_______________

丙方:_______________

甲、丙雙方於______年____月____日簽訂了編號為CB20xx年—12—10號《紫雲自治縣農村公路瀝青(混凝土)拌合廠承包協議》(以下簡稱“原協議”),約定由甲方出資、丙方提供土地使用權及相關。現三方就甲方轉讓原協議中的權利義務給乙方相關事宜,經友好協商,達成協議如下:

一、甲方將其在原協議中的權利義務轉讓給乙方,丙方同意甲方之轉讓行為。

二、轉讓內容:(略)。

三、轉讓期限:自______年____月____日起至原協議終止之日止。

四、轉讓費用:乙方每年支付甲方土地使用權、廠內基礎設施及相關手續的使用權(轉讓內容詳見《附件一》)轉讓費為:_______________人民幣貳拾萬元整(¥___________元)。

五、轉讓費支付方式:自本協議簽訂之日起,每半年支付轉讓費壹拾萬元整(¥___________元)。

六、甲方設備的.處理:

1、乙方承租甲方在已投入的所有設備(詳見附件二),每年租賃費為共計人民幣____元整(¥___________元),每半年支付____元整(¥___________元)。

2、乙方在租用甲方投入設備的過程中產生的設備保養、維修、油耗及轉運等費用均由乙方自行負責,所有設備由乙方按照國家相關規定配置應的操作人員,產生的費用由乙方自行承擔。

3、設備在使用過程中,安全生產管理由乙方負責,相應的安全風險由乙方自行承擔。

4、租賃期滿,由甲方將設備自行拆卸和運離拌合廠,運輸費用由甲方承擔。

5、乙方在租用甲方設備的過程中,不能以任何形式將甲方設備作為抵押物向第三方進行抵押,否則,造成的損失由乙方承擔。

6、乙方可根據生產經營需要自行增加生產設備或其他設施,如原協議終止,乙方所投資的設備和可移動設施全部歸乙方所有,由乙方自行決定處理。

甲方:_______________

乙方:_______________

丙方:_______________

______年____月____日

債務轉讓合同2

甲方:xx有限公司

乙方:xx有限公司

丙方:xx有限公司

協議簽訂時間:20xx年x月xx日

協議簽訂地點:市

截至20xx年xx月xx日止,甲方欠乙方的債務總計人民幣656.98萬元;丙方欠甲方的債務總計人民幣3,657.18萬元。現甲乙丙三方就各方之間的債務清償問題相互協商一致,達成如下協議:

一、甲方同意將其對丙方的債權中的人民幣656.98萬元以人民幣656.98萬元的價格轉讓給乙方,乙方願意受讓此項債權。

二、上述第一條中債權轉讓的價款由乙方將其對甲方的.債權人民幣656.98萬元予以抵償。

三、上述債權轉讓後,乙方取代甲方享有對丙方人民幣656.98萬元的債權,享有法律規定的債權人的相關權利,丙方直接向乙方償還債務,承擔法律規定的債務人的相關義務。

四、丙方同意在本協議上簽字以確認知悉上述甲乙雙方對上述債權的轉讓事宜。

五、經上述債權轉讓和債權抵償後,甲方與丙方之間的債權債務將抵銷人民幣656.98萬元,乙方與甲方之間的債權債務將抵銷人民幣656.98萬元,抵消後乙方享有對丙方人民幣656.98萬元的債權。

六、本協議的未盡事宜,依《中華人民共和國合同法》之規定。

七、本協議自甲、乙、丙三方當事人簽章後生效。

八、本協議一式叁份 ,甲、乙。丙三方各執壹份。

甲方:xx有限公司(簽章)

乙方:xx有限公司(簽章)

丙方:xx有限公司(簽章)

債務轉讓合同3

甲、乙雙方為妥善解決債務問題,經友好協商,依法達成如下債權轉讓協議,以資信守:

一、甲、乙雙方一致確認:截至本協議簽署之日,甲方拖欠劉華麗、李俊崗及乙方本人借款共計人民幣元(小寫元),由乙方代為償還。

二、甲、乙雙方一致同意,甲方將對_______ _ _ ___ 的債權共計元人民幣全部轉讓給乙方行使,乙方按照本協議直接向_____ _________主張債權。

三、陳述、保證和承諾:

1、甲方承諾並保證:

(1)其依法設立並有效存續,有權實施本協議項下的`債權轉讓並能夠獨立承擔民事責任;

(2)其轉讓的債權系合法、有效的債權。

2、乙方承諾並保證:

(1)其依法設立並有效存續,有權受讓本協議項下的債權並能獨立承擔民事責任;

(2)其受讓本協議項下的債權已經獲得其內部相關權力機構的授權或批准。

四、本協議生效後,乙方不得再向甲方主張債權。

五、如本協議無效或被撤銷,則甲方仍繼續按原合同及其他法律文件履行義務。

六、各方同意,如果一方違反其在本協議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務,致使其他方遭受或發生損害、損失、索賠等責任,違約方須向另一方做出全面賠償。

七、本協議經甲、乙雙方加蓋公章並由雙方法定代表人或由法定代表人授權的代理人簽字後生效。

八、本協議未盡事宜,遵照國家有關法律、法規和規章辦理。

九、本協議一式三份,甲、乙雙方各執一份,具同等法律效力。

甲方: 乙方:

簽訂時間:年月日簽訂地點:

債務轉讓合同4

甲方:

乙方:

為妥善解決乙、丙雙方的債權債務問題,甲、乙、丙三方經協商,依法達成如下債務轉讓協議,以資信守:

一、甲、乙、丙三方一致確認:截至本協議簽署之日,乙方拖欠丙方共計 元人民幣。

二、甲、乙、丙三方一致同意,乙方將其所欠丙方債務轉讓予甲方,由甲方承擔原乙方所欠丙方的債務,共計 元人民幣。

三、陳述、保證和承諾:

1、甲方承諾並保證:

(1)、甲方承擔實施本協議項下的`債務轉讓並能夠獨立承擔民事責任。

(2)、甲方確認該合同中轉讓的債務系合法、有效的債務。

2、乙方承諾並保證:

(1)、經丙方同意,有權轉讓本協議項下的債務並能獨立承擔民事責任,及如該協議認定為無效或被撤銷後的相應責任。

(2)、乙方確認該合同中轉讓的債務系合法、有效的債務。

四、如本協議無效或被撤銷,則乙方仍繼續按原與丙方間的債務關係承擔責任及履行其他法律、法規履行義務。

五、各方同意,如果一方違反其在本協議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務,致使其他方遭受或發生損害、損失、索賠等責任,違約方須向另一方作出全面賠償。

六、如甲方未能按期歸還該債務,應承擔丙方實現該債權的費用,月 日前向丙方支付共計 元人民幣,逾期未付按同期中國人民

七、爭議解決方式:如三方就該合同發生爭議,先行協商解決,如協商不成,應訴之丙方住所地法院。

八、如三方就該債務轉讓發生爭議訴之法院,本合同經三方確認,足以證明截至本協議簽署之日,乙方已拖欠丙方共計 元人民幣的事實。

九、本協議經甲、乙、丙三方簽字後生效。

十、本協議未盡事宜,遵照國家有關法律、法規和規章辦理。

十一、本協議一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):

年 月 日 年 月 日

債務轉讓合同5

新債務人(以下稱甲方):__________________

住所(地址):__________________

法定代表人:__________________

債權人(以下稱乙方):__________________

住所(地址):__________________

法定代表人:__________________

原債務人(以下稱丙方):__________________

住所(地址):__________________

法定代表人:__________________

簽訂時間:_______年_______月_______日

簽訂地點:_____________________

為妥善解決乙、丙雙方的債權債務問題,甲、乙、丙三方經協商,依法達成如下債務轉移協議,以資信守:

一、甲乙丙三方一致確認:截至本協議簽署之日,丙方拖欠乙方共計_______元人民幣。

二、甲乙丙三方一致同意,丙方將支付給乙方共計元人民幣的全部付款義務轉移給甲方,由甲方於20_______年_______月_______日前向乙方支付共計_______元人民幣。

三、甲方承諾:

1、將如期履行付款義務,如果沒有履行或者沒有按時履行付款義務,每遲延一天,按照未付金額的每日千分之_______向乙方支付違約金。

2、甲方與丙方或任何第三方的其他任何協議或債權債務均與本協議無關。本協議生效後,甲方不應以其與丙方之間、與任何第三方之間的任何其他協議或債權債務的無效、撤銷或解除為由,拒絕履行本協議約定的向乙方支付本協議約定款項的.義務。

3、甲方不得以丙方的任何過錯為由,拒絕履行本協議約定的向乙方付款的義務。

4、其受讓本協議項下的債務已經獲得其內部相關權力機構的授權或批准。

四、本協議生效後,乙方不再向丙方主張債權,如果甲方履行義務,乙方應向甲方出具抬頭為甲方全稱的發票(_______)。

五、如本協議無效或被撤銷,則丙方仍繼續按原合同及其他法律文件履行義務。

六、因履行本協議發生的一切訴訟,均由乙方住所地人民法院管轄。

七、本協議經甲、乙、丙三方加蓋公章並由三方法定代表人或由法定代表人授權的代理人簽字後生效。

八、本協議未盡事宜,遵照國家有關法律、法規和規章辦理。

九、本協議一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。

(此頁無正文)

新債務人:______________(公章)

法定代表人(或授權代理人):______________(簽字)

電話:______________

債權人:______________(公章)

法定代表人(或授權代理人):______________(簽字)

電話:______________

原債務人:______________(公章)

法定代表人(或授權代理人):______________(簽字)

電話:______________

二〇_______年_______月_______日

附件:

1、相關合同、協議件共頁份;

2、結算單;

3、甲方授權代理人委託書;

4、甲方的營業執照等證照複印件;

5、乙方相關財務信息。

債務轉讓合同6

合同編號: ________年________字第________號

債務受讓人(以下稱甲方):________

住所(地址):________

法定代表人:________

貸款人(以下稱乙方):________

住所(地址):________

法定代表人:________

債務轉移方(以下稱丙方):________

住所(地址):________

法定代表人:________

簽訂時間:________年________月________日

簽訂地點:

為妥善解決乙、丙雙方的債權債務問題,甲、乙、丙三方經協商,依法達成如下債務轉移協議:

一、三方同意將乙、丙雙方於________年________月________日訂立的編號為的借款合同(以下稱借款合同)確定的丙方對乙方的債務轉移給甲方承擔。

二、本協議轉移的債務包括借款合同中丙方未履行的全部債務。

三、甲方承諾:

(一)根據借款合同及其附件甲方已確知丙方在借款合同項下對乙方的所有債務,並自願接受丙方在借款合同項下的全部權利和義務,甲方成為借款合同的借款人。

(二)在本協議生效前辦妥擔保合同重新確認手續或提供乙方認可的新的`擔保以及保險等需要變更的其他事項。

(三)甲方與丙方或任何第三方的其他任何協議或債權債務均與本協議無關。本協議生效後,甲方不應以其與丙方之間、與任何第三方之間的任何其他協議或債權債務的無效、撤銷或解除為由,拒絕履行本協議。

(四)甲方不得以丙方的任何過錯為由,拒絕履行本協議約定的義務。

四、本協議生效後,乙方不再向丙方主張借款合同項下的債權。

五、如本協議無效或被撤銷,則丙方仍繼續按借款合同及其附件履行義務。

六、因履行本協議發生的一切訴訟,均由乙方住所地人民法院管轄。

七、本協議經甲、乙、丙三方加蓋公章並由三方法定代表人或由法定代表人授權的代理人簽字後生效。

八、本協議未盡事宜,遵照國家有關法律、法規和規章辦理。

九、本協議一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。

十、本協議附件:

(一)甲方貸款證複印件

(二)甲方經工商行政管理局年檢的營業執照複印件

(三)甲方授權代理人委託書

(四)借款合同

(五)擔保合同(________年________字第________號)

(六)債務受讓人:(公章)

法定代表人(或授權代理人):________(簽字)

貸款人:________(公章)

法定代表人(或授權代理人):________(簽字)

債務轉移方:________(公章)

法定代表人(或授權代理人):________(簽字)

債務轉讓合同7

債務受讓方(以下稱甲方):

身份證號

債 權 人(以下稱乙方):

身份證號

債務轉讓方(以下稱丙方):

身份證號

鑑於本協議中提到的債務形成時甲丙為夫妻關係,本協議簽訂時甲丙已離婚,且夫妻共同財產已協議分割,為妥善解決乙、丙雙方的債權債務問題,甲、乙、丙三方經協商,依法達成如下債務轉讓協議:

一、三方同意將丙方於 年 月 日向乙方借款15萬元的債務轉移給甲方承擔。

二、本協議轉移的債務包括借條約定中丙方未履行的全部債務(包括但不限於該借款本金及利息)。

三、甲方承諾

1、根據相應借條,甲方已確知丙方對乙方的相關債務,並自願接受丙方的全部權利和義務,向甲方履行還款義務。

2、甲方與乙、丙方或任何第三方的其他任何合同或債權債務均與本協議無關。本協議生效後,甲方不應以其與乙、丙方之間、與任何第三方之間的.任何其他合同或債權債務的無效、撤銷或解除為由,拒絕履行本合同。

3、甲方不得以丙方的任何過錯為由,拒絕履行本協議約定的義務。

四、本協議生效後,乙方不再向丙方主張借條約定的任何債權。

五、因履行本協議發生的一切糾紛,均由本協議簽訂地人民法院管轄。

六、本協議經甲、乙、丙三方簽字後生效。

七、本合同未盡事宜,遵照國家有關法律、法規和規章辦理。

八、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執一份,具有同等效力。

甲方:

乙方:

丙方:

簽訂地點:

年月日:

債務轉讓合同8

合同編號:____________

債務受讓人(以下稱甲方):___________________

住所(地址):_______________________________

法定代表人:_________________________________

貸款人(以下稱乙方):_______________________

住所(地址):_______________________________

法定代表人:_________________________________

債務轉移方(以下稱丙方):___________________

住所(地址):_______________________________

法定代表人:_________________________________

簽訂時間:___________________________________

簽訂地點:___________________________________

為妥善解決乙、丙雙方的債權債務問題,甲、乙、丙三方經協商,依法達成如下債務轉移合同:

一、三方同意將乙、丙雙方於________年_______月_______日訂立的編號為_____________________的借款合同(以下稱借款合同)確定的丙方對乙方的債務轉移給甲方承擔。

二、本合同轉移的債務包括借款合同中丙方未履行的全部債務。

三、甲方承諾

(一)根據借款合同及其附件甲方已確知丙方在借款合同項下對乙方的所有債務,並自願接受丙方在借款合同項下的全部權利和義務,甲方成為借款合同的借款人。

(二)在本合同生效前辦妥擔保合同重新確認手續或提供乙方認可的新的擔保以及保險等需要變更的`其他事項。

(三)甲方與丙方或任何第三方的其他任何合同或債權債務均與本合同無關。本合同生效後,甲方不應以其與丙方之間、與任何第三方之間的任何其他合同或債權債務的無效、撤銷或解除為由,拒絕履行本合同。

(四)甲方不得以丙方的任何過錯為由,拒絕履行本合同約定的義務。

四、本合同生效後,乙方不再向丙方主張借款合同項下的債權。

五、如本合同無效或被撤銷,則丙方仍繼續按借款合同及其附件履行義務。

六、因履行本合同發生的一切訴訟,均由乙方住所地人民法院管轄。

七、本合同經甲、乙、丙三方加蓋公章並由三方法定代表人或由法定代表人授權的代理人簽字後生效。

八、本合同未盡事宜,遵照國家有關法律、法規和規章辦理。

九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。

十、本合同附件

(一)甲方貸款證複印件

(二)甲方經工商行政管理局年檢的營業執照複印件

(三)甲方授權代理人委託書

(四)借款合同

(五)擔保合同(_______年_______字第_______號)

(六)___________________________________

債務受讓人:(公章)____________________________

法定代表人(或授權代理人):(簽字)____________

貸款人:(公章)________________________________

法定代表人(或授權代理人):(簽字)____________

債務轉移方:(公章)____________________________

法定代表人(或授權代理人):(簽字)____________

債務轉讓合同9

甲方:

乙方:

丙方:

經甲、乙、丙三方友好協商達成如下債務轉讓協議:

1、甲、乙、丙三方一致確認:截止本協議簽署之日,甲方拖欠乙方貨款共計__________元(人民幣)。

2、甲、乙、丙三方一致同意,丙方承接甲方所欠乙方貨款__________(人民幣)的'債務。

3、丙方按照本協議直接付款給乙方,該筆債權債務自丙方付款後與甲方無關。

4、本協議生效後,乙方不得再向甲方主張債權。

5、本協議經甲、乙、丙三方加蓋公章並由三方法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字後生效。此協議一式六份,雙方各執二份。

甲方:__________

乙方:__________

丙方:__________

______年______月______日

債務轉讓合同10

甲方(債權出讓方):_______________

乙方(債權受讓方):_______________

丙方(債務人):_______________

丁方(債務擔保人):_______________

本協議各方為達到轉讓債權之目的,經友好協商,達成約定如下:

第一條債權轉讓內容

1、甲方同意按本協議的條款和條件向乙方轉讓其對丙方的債權,乙方同意按本協議的條款和條件從甲方受讓該債權。

2、該轉讓債權為:_______________。

3、甲方在簽訂本協議之日起日內,將其合法擁有上述債權的相關依據向乙方交割完畢。

第二條債權轉讓價款及支付

1、甲乙雙方約定債權轉讓價款為_______________元。

2、自簽訂本協議之日起日內,乙方支付給甲方_______________元,乙方在__________年__________月__________日前付清餘款_______________元。

第三條債務履行

1、丙方同意在債權轉讓完成後向乙方償還債務,該債務包括本金(人民幣__________萬元)和利息。

2、丙方向乙方償債的方式和期限如下:

(1)還款期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

(2)丙方__________年_____月_____日之前向乙方償還負債本金元及利息(利息率__________%);__________年__________月__________日之前向乙方償還負債剩餘本金及利息(利息率__________%)。

第四條陳述、保證和承諾

1、甲方承諾並保證其依法設立並有效存續,有權實施本協議項下的債權轉讓並能夠獨立承擔民事責任。其轉讓的'債權系合法、有效的債權。

2、乙方承諾並保證:其依法設立並有效存續,有權受讓本協議項下的債權並能獨立承擔民事責任;其受讓本協議項下的債權已經獲得其內部相關權力機構的授權或批准。

3、丙方承諾並保證:其依法設立並有效存續;其自願並有能力按照本協議約定向乙方清償上述債務,並願意以其擁有的__________平方米的位於的房產所有權作為向乙方履約的擔保,擔保協議由雙方另行簽定。

4、丁方承諾並保證:其擔保依法設立並有效存續;債權轉讓完成後,對乙方償還債務繼續在原擔保範圍內承擔擔保責任。

第五條違約責任

各方同意,如果一方違反其在本協議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務,致使其他方遭受或發生損害、損失、索賠、處罰、訴訟仲裁、費用、義務和/或責任,違約方須向另一方作出全面賠償並使之免受其害。

第六條其他規定

1、對本協議所作的任何修改及補充必須採用書面形式並由各方合法授權代表簽署。

2、在本協議履行過程中發生的糾紛,雙方應友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

3、本協議一式四份,甲乙丙丁各方各執一份,具有同等效力。

4、本協議於各方授權代表簽署後生效。

甲方(公章):________________乙方(公章):________________

授權代表:________________授權代表:________________

丙方(公章):________________丁方(公章):________________

授權代表:________________授權代表:________________

簽約時間:_______________年_____月_____日

債務轉讓合同11

甲方:

乙方:__公司(舊債權人)

丙方:__公司(新債權人)

甲乙丙三方經過友好協商,就乙方分包範圍內的__工程(以下簡稱本工程)的工作內容達成以下協議:

1.三方關係概況:甲方為本工程的總包方,乙方為本工程的_方,丙方為_。 _年_月_日與簽訂了__合同。

2.事由:自本協議簽訂之日起。(確定合同權利義務轉移)。

3.債務債權轉移:截止至本協議簽訂之日,三方確認:_。(確認已發生的債務債權,並準確約定債權的轉移方向、獲取條件、獲取後果)。

4.結算約定:(約定舊、新債權關係的`結算方式)。

5.費用支付約定:

5.1(已發生債權支付的方式方法的約定)。

5.2(自本協議簽訂之日起,新債權的費用支付方式方法的約定)。

6保修約定

6.1(自本協議簽訂之日起,本工程的已完工程或已供產品的保修約定)。

6.2(自本協議簽訂之日起,本工程的待完工程或待供產品的保修約定)。

6.3(保脩金約定)。

6.4(保修期約定)。

7 _方承諾(舊債權人承諾,主要是放棄對債權的主張)

8 _方承諾(新債權人承諾,主要是獲得債權後的義務)

8._承諾按照本協議,由甲方自丙方結算值中扣除結算值的5%作為財務費用。

9(違約責任約定)

10甲乙丙三方同意:原__合同如與本協議衝突,以本協議為準。

11未盡事宜,協商解決。

12本協議一式份,甲方執二份,乙方、丙方各執一份。

甲方:_

負責人:_

日期:_

乙方:_

負責人:_

日期:_

丙方:_

日期:_

債務轉讓合同12

上訴人(原審被告):徐州某某建築安裝工程有限公司。

被上訴人(原審原告):閆某某。

委託代理人:韓某。

原審被告:王某某。

原審第三人:閆某。

委託代理人:鹿某某。

上訴人徐州某某建築安裝工程有限公司(以下簡稱某某公司)因債權債務轉讓合同糾紛一案,不服徐州市XX號民事判決,向本院提起上訴。本院於20xx年9月14日立案受理後,依法組成合議庭公開開庭審理了本案。上訴人某某公司的委託代理人王某某、被上訴人閆某某的委託代理人韓某、原審被告王某某、原審第三人閆某的委託代理人鹿某某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

經審理查明:20xx年8月24日,閆某某與某某公司簽訂建築工程施工合同,合同約定某某公司開發的本市XX號樓土建等工程由閆某某承包,承包形式為包工、包料、包工期。20xx年12月26日經某某公司、閆某某、閆某三方同意,該工程又轉包給了第三人閆某。工程完工後,閆某因欠案外人陳某雷鋼模租賃款,被陳某雷起訴至徐州市雲龍區人民法院,該院隨後以某某公司尚欠閆某工程款為由,凍結了某某公司帳户存款170000元。後該院在執行中依法扣劃132500元,餘款37500元閆某於20xx年1月25日以債權轉讓的形式轉給閆某某所有,同日,閆某與某某公司約定,某某公司被凍結的170000元資金,除法院執行給陳某雷的132500元外,餘款請交給閆某某。為此,閆某書寫便條一份,內容為:公司留的170000元資金除給陳某雷132500元外,餘款請交閆某某。上訴人某某公司的副經理王某某在該便條上書寫:剩餘37500元,同意付18000元,餘款19500元待水泥款和質量問題協商後方可支付。後因某某公司一直不向閆某某支付上述37500元,閆某某遂持該便條訴至法院,要求依法判令某某公司予以給付。

原審法院經審理認為:債權轉讓合同是指債權人將合同的權利全部或者部分轉讓給第三人,第三人取得債權,向債務人主張的合同,債權人轉讓權利的應當通知債務人,該案從原、被告提供的證據來看,系債權轉讓合同。原債權人為閆某,債務人為某某公司,受讓人為閆某某。閆某承包某某公司工程,某某公司欠閆某170000元工程款,閆某欠陳某雷鋼模租賃費132500元,法院執行完畢後,閆某於當天辦理了兩份手續,第一份為債權轉讓手續,意思是將存在某某公司17萬元支付給陳某雷132500元外,餘款37500元轉給閆某某,手續已辦完,該手續由王某某簽字認可,如果閆某某領走了37500元,閆某的另一份借據就發生了效力,兩份手續辦完後,截止到起訴之日止,僅有案外人陳某雷通過法院執行132500元,餘款37500元沒有領款手續,加起來應當是170000元,顯然不符合財務的規定,因此雙方當事人提供的證據形成了證據的鎖鏈,原告的訴訟請求成立,對原告的訴訟請求法院予以支持。被告的抗辯觀點不能成立,法院不予採信。遂判決:一、本判決發生法律效力之日起10日內被告徐州某某建築安裝工程有限公司一次性支付原告閆某某工程款人民幣37500元。二、駁回原告閆某某的其他訴訟請求。

上訴人某某公司不服上述民事判決,向本院提起上訴稱,被上訴人僅僅依據便條起訴沒有法律依據,且該便條附加條件是水泥款和質量問題解決以後才能支付,因此該債權不能轉讓。另外閆某又出具了其他條子證實170000元已經支付,故不能再向閆某某支付。

被上訴人閆某某答辯稱,一審法院認定事實清楚,適用法律正確,審理程序合法。上訴人提出的債權轉讓法律沒有規定具體形式,只要通知到債務人就生效。另外上訴人提出拖欠水泥款和房屋質量存在問題作為債權轉讓的條件是不成立的,法律規定只要債權存在,在通知到債務人就已經生效,欠款和房屋質量不影響債權的成立,如果上訴人認為有欠款和存在房屋質量問題可以另案起訴。請求駁回上訴,維持原判。

原審第三人閆某答辯意見同閆某某的答辯意見。

原審被告王某某答辯意見同上訴人某某公司的意見。

經各方當事人共同確認,本案的爭議焦點是:閆某向閆某某的債權轉讓是否成立,某某公司是否應該向閆某某支付37500元款項。

為支持其上訴觀點,上訴人某某公司向法庭出具如下證據:

1、職工工資分配表一份。形成時間為20xx年4月12日。原審第三人閆某在該分配表簽字,要求予以支付工資款。

上訴人認為,該分配表可以證實閆某在向某某公司出具便條要求將37500元工程款轉讓給閆某某後,又向公司要求將尚欠的'上述工程款支付工人工資,而且公司亦已經實際支付,因此公司已經不欠閆某工程款,不應再向閆某某支付。

被上訴人閆某某質證稱,該分配表形成時間在債權轉讓之後,因此與本案沒有關係。

原審第三人閆某質證意見與閆某某相同。

原審被告王某某質證稱,該工資款支付後,某某公司已經不再對閆某負有債務。

XX小區XX室住户王淑梅出具的請求、承諾和收條以及XX小區物業管理部門和維修組出具的證明。

上訴人認為,上述證據可以證實由閆某承建的XX小區2期8-1-301室由於出現質量問題,由某某公司向房主進行了6000元的賠償,因此應在尚欠閆某的37500元中扣除上述款項。

被上訴人閆某某質證認為,上述請求等四份證據均為案外人書寫,與本案沒有關聯性。

原審第三人閆某質證意見同閆某某的意見。

原審被告王某某沒有發表質證意見。

3、案外人張冬梅書寫的收條一份。載明收到XX小區12號樓水泥款13125元。案外人閆成華書寫的收到75噸水泥的收據。

上訴人認為該款項應當從尚欠閆某的37500元中扣除。

被上訴人閆某某質證認為,上述兩案外人與其沒有任何關係,因此水泥款不應扣除。

關於上述3組證據,本院認為,閆某要求支付工資的工資分配表形成於其將債權轉讓給閆某某之後,由於債權轉讓已經實際完成,因此該證據不能對抗其之前書寫的債權轉讓的便條,不能從閆某某已經接受的債權中扣除;某某公司與王淑梅就質量問題達成的賠償意見由於沒有實際施工人閆某參與協商,該事實的成立與否不能得以證實,故對該證據本院不予採信;由於閆某某不承認案外人張冬梅、閆成華與其有隸屬關係,且某某公司亦不能證實閆某某委託張冬梅、閆成華接收水泥和水泥款,故張冬梅、閆成華的行為無證據證實應由閆某某承擔責任,故該證據本院亦不予採信。

債務轉讓合同13

立契約書人____________(以下簡稱甲方)、____________貿易有限公司(以下簡稱乙方)、____________(以下簡稱丙方)茲就債務承擔事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、丙方願承擔乙方對甲方的.下列債務,共與乙方連帶負責履行,此項承擔並經得甲方同意。

(一)債務性質:貨款。

(二)債權憑證:買賣契約書、簽收單、請款單及發票。

(三)債務金額:人民幣____________圓整。

(四)清償日期:_________年_________月_________日。

(五)其他條件:悉依債權憑證記載。

二、本契約一式三份,當事人各執一份為憑。

甲方(簽字):_________乙方(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________

丙方(蓋章):________

_________年____月____日

簽訂地點:_____________

債務轉讓合同14

甲方:________________

乙方:________________

丙方:________________

因甲方欠乙方人民幣20000000元,而乙方欠丙方人民幣20000000元,即:乙方對甲方擁有20000000元(人民幣大寫:貳仟萬元整)的債權;丙方對乙方擁有20000000元(人民幣大寫:貳仟萬元整)的債權。

根據《民法典》第79條、84條等相關法律規定,現甲、乙、丙三方在平等自願的情況下進行協議,就上述債權債務轉讓達成以下協議,以資共同遵守:

一、債權債務轉讓事宜

甲、乙、丙三方一致同意,乙方將其對甲方享有的債權共計人民____幣元(大寫:_____)全部轉讓給丙方,在前述債權轉讓額度內抵消丙方對乙方享有的債權元(大寫:_____)。甲方按照本協議直接向丙方承擔償還債務的責任,丙方不再向乙方主張債權,乙方不再向甲方主張債權。

二、債務擔保

為了能保障丙方的.債權能夠完全實現,甲方同意將其所有的位於成都市XXX的房屋(房屋產權證號:_____)抵押給丙方。如果甲方不按約定償還所欠丙方債務,則丙方有權通過法律手段實現房屋抵押優先受償權,即可以從該抵押物折價或者以變賣、拍賣該抵押物的價款中優先受償。

三、因本協議履行過程中發生爭議時,先由三方協議解決;協商不成時,由本協議簽訂地:成都市區人民法院管轄。

四、本協議一式四份,甲、乙、丙及在場見證人四川成都市楊鵬國律師各持一份,均具有同等法律效力。

五、本協議自甲、乙、丙三方簽字或蓋章之日起生效。

甲方:________________乙方:________________丙方:________________

日期:________________日期:________________日期:________________

債務轉讓合同15

甲方:__有限公司

乙方:__有限公司

丙方:__有限公司

協議簽訂時間:20__年_月__日

協議簽訂地點:__市

截至20__年__月__日止,甲方欠乙方的債務總計人民幣656.98萬元;丙方欠甲方的債務總計人民幣3,657.18萬元。現甲乙丙三方就各方之間的債務清償問題相互協商一致,達成如下協議:

一、甲方同意將其對丙方的債權中的人民幣656.98萬元以人民幣656.98萬元的價格轉讓給乙方,乙方願意受讓此項債權。

二、上述第一條中債權轉讓的價款由乙方將其對甲方的債權人民幣656.98萬元予以抵償。

三、上述債權轉讓後,乙方取代甲方享有對丙方人民幣656.98萬元的債權,享有法律規定的債權人的相關權利,丙方直接向乙方償還債務,承擔法律規定的債務人的相關義務。

四、丙方同意在本協議上簽字以確認知悉上述甲乙雙方對上述債權的轉讓事宜。

五、經上述債權轉讓和債權抵償後,甲方與丙方之間的`債權債務將抵銷人民幣656.98萬元,乙方與甲方之間的債權債務將抵銷人民幣656.98萬元,抵消後乙方享有對丙方人民幣656.98萬元的債權。

六、本協議的未盡事宜,依《中華人民共和國合同法》之規定。

七、本協議自甲、乙、丙三方當事人簽章後生效。

八、本協議一式叁份,甲、乙。丙三方各執壹份。

甲方:__有限公司(簽章)

乙方:__有限公司(簽章)

丙方:__有限公司(簽章)