監理工程師合同管理考試知識點:工程師索賠管理

根據往年的經驗,2017監理工程師考試應該在5月份舉行,下面yjbys小編爲大家準備了一些考試的知識點,歡迎閱讀。

監理工程師合同管理考試知識點:工程師索賠管理

  一、核心知識點

一)工程師審查索賠證據

承包人可以提供的證據包括下列證明材料:

(1)合同文件中的條款約定;

(2)經工程師認可的施工進度計劃;

(3)合同履行過程中的來往函件;

(4)施工現場記錄;

(5)施工會議記錄;

(6)工程照片;

(7)工程師發佈的各種書面指令;

(8)中期支付工程進度款的單證;

(9)檢查和試驗記錄;

(10)匯率變化表;

(11)各類財務憑證;

(12)其他有關資料。

二)FIDIC施工合同條件中可以合理補償承包人索賠的條款

FIDIC《施工合同條件》中,按照引起承包人損失事件原因的不同,對承包人索賠可能 給予合理補償工期、費用和利潤的情況,分別作出了相應的規定

  二、重要知識點

一)工程師對工程索賠的影響

在發包人與承包人之間的索賠事件的處理和解決過程中,工程師是個核心。

1、工程師受發包人委託進行工程項目管理

2、工程師有處理索賠問題的權力

3、在爭議的仲裁和訴訟過程中作爲見證人

二)處理的原則

1、公平合理;

2、及時作出決定和處理;

3、儘可能通過協商一致;

4、誠實信用。

三)工程師對工期順延要求索賠的審查

對索賠報告中要求順延的工期,在審覈中應注意以下幾點:

(1)劃清施工進度拖延的責任。

(2)被延誤的工作應是處於施工進度計劃關鍵線路上的施工內容。對非關鍵工作若超 過了總時差則也要考慮對工期的影響。

(3)無權要求承包人縮短合同工期。

審查工期索賠計算

工期索賠的計算主要有網絡圖分析和比例計算法兩種。

四)審查費用索賠要求

1、承包人可索賠的費用

(1)人工費。包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累 計,但不能簡單地用計日工費計算。

(2)設備費。可採用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。

(3)材料費。

(4)保函手續費。

(5)貸款利息。

(6)保險費。

(7)利潤。

(8)管理費。此項又可分爲現場管理費和公司管理費兩部分,由於二者的計算方法不一 樣,所以在審覈過程中應區別對待。

2、審覈索賠計算的正確性

(1)所採用的費率是否合理、適度。主要注意的問題包括:

1)工程量表中的單價是綜合單價,不僅含有直接費,還包括間接費、風險費、輔助施工 機械費、公司管理費和利潤等項目的攤銷成本。在索賠計算中不應有重複取費。

2)停工損失中,不應以計日工費計算。不應計算閒置人員在此期間的'獎金、福利等報 酬,通常採取人工單價乘以折算係數計算,停駛的機械費補償,應按機械折舊費或設備租賃 費計算,不應包括運轉操作費用。

(2)正確區分停工損失與因工程師臨時改變工作內容或作業方法的功效降低損失的區 別。

工程師通常可以對承包人的索賠提出質疑的情況有:

(1)索賠事項不屬於發包人或工程師的責任,而是與承包人有關的其他第三方的責任;

(2)發包人和承包人共同負有責任、承包人必須劃分和證明雙方責任大小;

(3)事實依據不足;

(4)合同依據不足;

(5)承包人未遵守意向通知要求;

(6)承包人以前已經放棄(明示或暗示)了索賠要求;

(7)承包人沒有采取適當措施避免或減少損失;

(8)承包人必須提供進一步的證據;

(9)損失計算誇大等等。